Права и обязанности сторон по договору подряда и их исполнение

Содержание договора подряда

Порядок заключения и форма договора подряда

Параграф 1 главы 37 ГК РФ не содержит специальных требований к форме и порядку заключения договора подряда, поэтому применяются нормы общей части ГК РФ.

 

Под содержанием договора подряда понимается совокупность условий, на которых он заключен (ст. 432 ГК РФ).

В соответствии с положениями параграфа первого главы 702 ГК РФ основными условиями договора подряда являются:

1) условие о предмете договора, которое в силу ст. 432, 702 ГК РФ является существенным условием договора подряда. В договоре подряда сторонами должны быть согласованы данные, позволяющие четко установить вид, характер и назначение выполняемых работ и предполагаемый их результат. В соответствии со ст. 703 ГК РФ предметом подряда могут являться работы по изготовлению или переработке (обработке) вещи либо выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.

2) условие о цене договора (ст. 709 ГК РФ). В силу п. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ, т.е. законом цена не признается существенным условием договора подряда.

Однако, следует учитывать, что в соответствии с п. 3 ст. 709 ГК РФ цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком. Отсюда вытекает, что в случае определения цены договора подряда посредством подготовки подрядчиком сметы, условие о цене договора в силу п. 1 ст. 432 ГК РФ приобретает характер существенного, поэтому несогласование заказчиком сметы может повлечь признание договора незаключенным.

Согласно п. 4 ст. 709 ГК РФ цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

По общему правилу, закрепленному в п. 6 ст. 709 ГК РФ, подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со ст. 451 ГК РФ.

Иное правило установлено в п. 5 ст. 709 ГК РФ в отношении приблизительной цены договора. Так, если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

3) условие о сроке выполнения работ по договору (ст. 702, 708 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Вопрос о том, является ли условие о сроке выполнения работ по договору подряда, является спорным в литературе. Так, некоторые авторы (например, М.И. Брагинский) полагают, что условие о сроке начала и окончания выполнения работ является существенным условием договора и положения ст. 314 ГК РФ в данном случае неприменимы. Другие – не столь категоричны в своих суждениях и исходят из противоположной точки зрения, поскольку ст.708 ГК РФ не устанавливает последствий несогласования условия о сроке, а значит в случае отсутствия такого условия в договоре следует руководствоваться ст. 314 ГК РФ.

Вместе с тем, следует учитывать, что применительно к договору строительного подряда ВАС РФ и арбитражные суды заняли принципиальную позицию, полагая, что условие о сроке начала и окончания работ по договору строительного подряда является существенным условием и его несогласование влечет признание договора незаключенным (п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» от 24.01.2000 №51).

 

В соответствии с действующим законодательством основными правами и обязанностями заказчика являются:

1) обязанность принять работу, выполненную подрядчиком (ст. 720 ГК РФ);

2) обязанность оплатить выполненную подрядчиком работу (ст. 709, 711 ГК РФ);

3) право требовать передачу ему результата выполненных работ, даже результата незавершенной работы (ст. 720, 729 ГК РФ);

4) право предъявить подрядчику требование о ненадлежащем качестве выполненных работ в течение установленных гарантийных сроков и сроков исковой давности (ст. 723-725 ГК РФ);

5) обязанность в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы (ст. 718 ГК РФ);

6) право во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность (ст. 715 ГК РФ);

К числу основных прав и обязанностей подрядчика следует отнести:

1) обязанность выполнить определенную в договоре работу и сдать ее результат заказчику (ст. 702, 703 ГК РФ);

2) обязанность выполнить работу собственным иждивением (из собственных материалов, собственными силами и средствами), если иное не предусмотрено договором подряда (ст. 704 ГК РФ);

3) обязанность выполнить работу в предусмотренный договором подряда срок (ст. 708 ГК РФ);

4) обязанность выполнить работу с соблюдением требований о ее качестве (ст. 721 ГК РФ);

5) обязанность нести ответственность за недостатки, обнаруженные в результате выполненных работ (ст. 723-725 ГК РФ);

6) обязанность передать информацию заказчику (ст. 726 ГК РФ);

7) обязанность по возращению имущества, полученного от заказчика в случаях, предусмотренных ст. 728 ГК РФ;

8) право на удержание результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм (ст. 712 ГК РФ).