Часть II. Типовые формы договоров

                     Договор купли-продажи имущества

                                 (общий)

 г. _________________                               "____" ___________ г.

 

 _________________________________________ в лице _____________________ ,

      (наименование организации, ее                 (должность, Ф.И.О)

       организационно-правовая форма)

 действующего на основании ____________________________________________ ,

 именуемый в  дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и ________________

 _________________________________________ в лице _____________________ ,

      (наименование организации, ее                 (должность, Ф.И.О)

       организационно-правовая форма)

 действующего на основании ____________________________________________ ,

     именуемый в дальнейшем "Покупатель",  с  другой  стороны,  заключили

настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1.  Продавец  обязуется  передать   в   собственность   Покупателю

следующее имущество: ___________________________________________________,

соответствующее следующим условиям ____________________________ (далее  -

Имущество), а Покупатель обязуется принять это Имущество  и  уплатить  за

него  покупную  цену  в  порядке,  предусмотренном  условиями  настоящего

Договора.

     1.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, свободно

от любых прав третьих лиц, не обременено залогом, под арестом не состоит.

                      2. Права и обязанности сторон

     2.1. Продавец обязуется:

     2.1.1. В течение ___________________ с  даты  подписания  настоящего

Договора  передать  Покупателю  Имущество  и   право   собственности   на

согласованных   условиях.   Передача    Имущества    оформляется    Актом

приема-передачи.

     Место передачи Имущества: _________________________________________.

     2.1.2. Одновременно с передачей Имущества  передать  Покупателю  всю

необходимую документацию на Имущество.

     2.2. Покупатель обязуется принять Имущество и уплатить покупную цену

на согласованных условиях.

                    3. Цена Договора и порядок оплаты

     3.1. Цена Имущества составляет __________ , в т.ч. НДС ____________.

     Оплата  производится в рублях по курсу ЦБ РФ на  день  осуществления

платежа.

     Оплата производится путем  перечисления  денежных  средств  на  счет

Продавца или иной счет, указанный Продавцом.

     3.2. Стороны устанавливают следующий порядок оплаты:

     3.2.1. В течение _____ банковских дней  с  даты  вступления  в  силу

настоящего Договора Покупатель перечисляет Продавцу __________  процентов

цены Имущества, указанной в п.3.1 настоящего Договора, НДС включен.

     3.2.2. В течение _______ банковских дней с даты  вступления  в  силу

настоящего Договора (передачи Имущества) Покупатель перечисляет  Продавцу

оставшиеся ___________  процентов  цены  Имущества,  указанной  в   п.3.1

настоящего Договора, НДС включен.

                      4. Переход права собственности

     4.1. Право собственности на имущество, а также риск случайной гибели

и повреждения Имущества переходит от Продавца  на  Покупателя  с  момента

подписания уполномоченными представителями  Сторон  Акта  приема-передачи

Имущества.

                      5. Качество. Гарантии качества

     5.1.  Качество  Имущества,  передаваемого  по  настоящему  Договору,

соответствует __________________________________________________________.

                        6. Ответственность сторон

     6.1. В  случае  просрочки  Продавца  в  исполнении  обязательств  по

передаче Имущества, последний уплачивает пеню в размере  ______  процента

от стоимости имущества за каждый день просрочки.

     6.2. В случае просрочки платежей,  указанных   в   п.3.2  настоящего

Договора, Покупатель уплачивает пеню в размере ______ процента от  суммы,

подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

                   7. Обстоятельства непреодолимой силы

     7.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае действия обстоятельств  непреодолимой  силы,  прямо  или  косвенно

препятствующих   исполнению   настоящего   Договора,   то   есть    таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     7.2. К обстоятельствам, указанным  в  п.7.1  Договора,  относятся:

война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,

акты органов власти,  непосредственно  затрагивающие  предмет  настоящего

Договора, _______ и другие события, которые компетентный арбитражный  суд

признает и объявит случаями непреодолимой силы.

     7.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит  о  наступлении  обстоятельств

непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.7.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     7.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей,  длятся  более  _______  месяцев,  Стороны  совместно  определят

дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

                            8. Прочие условия

     8.1. Споры и разногласия, возникшие из  настоящего  Договора  или  в

связи с  ним,  будут  решаться  Сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения согласия спор передается на рассмотрение в  Арбитражный  суд

_______________________________________________.

     8.2.  Любые  приложения,  протоколы,  изменения   и   дополнения   к

настоящему  Договору  действительны,  только  если   они   составлены   в

письменной  форме  и  подписаны  уполномоченными  представителями   обеих

Сторон. Под письменной  формой  Стороны  для  целей  настоящего  Договора

понимают  как  составление  единого  документа,  так  и  обмен  письмами,

телеграммами, сообщениями с использованием  средств  факсимильной  связи,

позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

     8.3.  Дополнения,  протоколы,  приложения  к   настоящему   Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     8.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания.

                        Адреса и реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                    Договор купли-продажи оборудования

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 

 _________________________________________ в лице ______________________,

      (наименование организации, ее                 (должность, Ф.И.О)

       организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и ________________

 _________________________________________ в лице _____________________ ,

      (наименование организации, ее                 (должность, Ф.И.О)

       организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый  в  дальнейшем  "Покупатель",  с  другой  стороны,   заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1.  Продавец  обязуется  передать   в   собственность   Покупателю

оборудование _________________________ ,  серийный  номер  и  технические

характеристики которого содержатся в Спецификации к  настоящему  Договору

(именуемое в дальнейшем "Оборудование"), а Покупатель  обязуется  принять

это  Оборудование  и  уплатить  за  него   покупную   цену   в   порядке,

предусмотренном условиями настоящего Договора.

     1.2. Оборудование принадлежит Продавцу на праве собственности.

     Доказательством права собственности Продавца служит:

__________________________________________________.

     1.3. Продавец гарантирует, что Оборудование свободно от любых прав и

притязаний со стороны третьих лиц, в том числе не  обременено  залоговыми

обязательствами, под арестом не состоит и не является  объектом  договора

аренды, финансовой аренды  (лизинга),  заключенным  с  третьим  лицом.  В

случае нарушения Продавцом настоящей гарантии он обязуется  выступить  на

стороне Покупателя в любом судебном (арбитражном) процессе.

                             2. Оборудование

     2.1. Продавец передает Покупателю Оборудование в комплекте  согласно

Приложению N 1 к настоящему Договору.

     2.2. Оборудование  передается  Покупателю  в  техническом  состоянии

согласно Акту оценки технического состояния Оборудования (Приложение N  2

к настоящему Договору), включающему в себя, в том числе  _______________

_____________________________________.

                      3. Права и обязанности сторон

     3.1. Продавец обязуется:

     3.1.1. передать Покупателю Оборудование  и  право  собственности  на

согласованных условиях;

     3.1.2. одновременно с передачей Оборудования передать Покупателю всю

необходимую документацию  на  Оборудование.  Передача  оформляется  Актом

приема-передачи документации (Приложение N 3 к настоящему Договору).

     3.2. Покупатель обязуется принять Оборудование и  уплатить  покупную

цену на согласованных условиях.

                         4. Передача оборудования

     4.1. Передача осуществляется через _________  рабочих  дней  с  даты

вступления настоящего Договора в силу.

     Передача Оборудования оформляется Актом приема-передачи  (Приложение

N 4 к настоящему Договору).

     4.2. Передача Оборудования производится  на  территории  предприятия

Продавца по адресу: ___________________________________________________ .

     4.3. Акт приема-передачи Оборудования подписывается  представителями

Сторон в 4 экземплярах, из которых 2 экземпляра передаются Покупателю и 2

экземпляра - Продавцу.

     4.4. Покупатель обязан вывести Оборудование  с  территории  Продавца

своими силами и за свой счет в течение _______ календарных  дней  с  даты

подписания Акта приема-передачи Оборудования.

                    5. Цена Договора и порядок оплаты

     5.1. Цена Оборудования составляет  ____________, в т.ч. НДС _______.

     Оплата производится в рублях по  курсу  ЦБ  РФ на день осуществления

платежа.

     Оплата производится путем  перечисления  денежных  средств  на  счет

Продавца или иной счет, указанный Продавцом.

     5.2. Стороны устанавливают следующий порядок оплаты Оборудования:

     5.2.1. В течение _______ банковских дней с даты  вступления  в  силу

настоящего Договора Покупатель  перечисляет  Продавцу  _______  процентов

покупной цены, указанной в п.5.1 настоящего Договора, НДС включен.

     5.2.2. В  течение  банковских  дней  с  даты  передачи  Оборудования

Покупатель  перечисляет  Продавцу  оставшиеся  процентов  покупной  цены,

указанной в п.5.1 настоящего Договора, НДС включен.

                      6. Переход права собственности

     6.1. Право собственности на Оборудование переходит  от  Продавца  на

Покупателя с момента подписания  уполномоченными  представителями  Сторон

Акта приема-передачи Оборудования.

     6.2. Риск случайной гибели и повреждения Оборудования  переходит  от

Продавца  на  Покупателя  с  момента  вывоза  оборудования  с  территории

Продавца.

                      7. Качество. Гарантии качества

     7.1. Качество Оборудования, передаваемого  по  настоящему  Договору,

соответствует действующим в Российской Федерации стандартам и техническим

условиям.

     7.2. Продавец гарантирует Покупателю нормальную работу  продаваемого

Оборудования  при  условии  соблюдения  Покупателем  инструкций  по   его

технической эксплуатации и проведения необходимых ремонтных работ.

                   8. Обстоятельства непреодолимой силы

     8.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае действия обстоятельств  непреодолимой  силы,  прямо  или  косвенно

препятствующих   исполнению   настоящего   Договора,   то   есть    таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     8.2. К обстоятельствам, указанным  в п.8.1 Договора,  относятся:

война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,

акты органов власти,  непосредственно  затрагивающие  предмет  настоящего

Договора, ________________ и   другие   события,   которые   компетентный

арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

     8.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно  в  письменном  виде уведомить другую Сторону о возникновении,

виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств.

Если эта  Сторона  не  сообщит о наступлении обстоятельств  непреодолимой

силы,  она  лишается  права  ссылаться  на  него,  разве  что  само такое

обстоятельство  препятствовало отправлению такого сообщения.

     8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.8.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     8.6.  В  случае,  если  обстоятельства,  предусмотренные   настоящей

статьей,  длятся  более  _______  месяцев,  Стороны  совместно  определят

дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

                        9. Ответственность сторон

     9.1. В  случае  просрочки  Продавца  в  исполнении  обязательств  по

передаче  Оборудования,  последний  уплачивает  пеню  в  размере ________

процента от стоимости Оборудования за каждый день просрочки.

     9.2. В случае просрочки платежей,  указанных  в  п.5.2  настоящего

Договора, Покупатель уплачивает пеню в размере _______ процента от суммы,

подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

                            10. Прочие условия

     10.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего  Договора  или  в

связи с  ним,  будут  решаться  Сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения согласия спор передается на рассмотрение в  Арбитражный  суд

_____________________________________.

     10.2.  Любые  изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Договора понимают  как  составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,   сообщениями   с

использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

     10.3. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     10.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания.

                        Адреса и реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                         Контракт N______________

                 международной купли-продажи оборудования

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 ___________________________________________ , созданная по праву России,

        (наименование организации, ее

         организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и _________________

 ___________________________________________, созданная по праву Бельгии,

        (наименование организации, ее

         организационно-правовая форма)

 именуемый  в  дальнейшем  "Покупатель",  с   другой  стороны,  заключили

 настоящий Контракт о нижеследующем.

                           1. Предмет Контракта

     1.1.   Продавец   продал,   а    Покупатель    купил    оборудование

__________________________________________ , серийный номер и технические

характеристики которого содержатся в Спецификации к настоящему  Контракту

(именуемое в дальнейшем "Товар"), на условиях  FOB,  Инкотермс  1990  г.,

порт г.Санкт-Петербург.

     Спецификация содержится в Приложении N 1 к настоящему Контракту.

     Передача Товара осуществляется до _______200___ г.

     1.2. Общая цена Контракта составляет __________ долл.  США.  Валютой

платежа являются долл. США.

                                 2. Товар

     2.1.  Продавец  передает  Покупателю  Товар  в  комплекте   согласно

Приложению N 2 к настоящему Контракту.

     2.2. Товар передается Покупателю в  техническом  состоянии  согласно

Акту оценки технического состояния Товара (Приложение N  3  к  настоящему

Контракту), включающему в себя, в том числе ____________________________.

Акт оценки технического состояния составляется совместно  представителями

Продавца и Покупателя на предприятии Продавца  в  течение ________ дней с

даты подписания настоящего Контракта.

     2.3. Одновременно с передачей Товара  Продавец  передает  Покупателю

всю необходимую документацию на Товар,  указанную  в  Приложении  N  4  к

настоящему Контракту.

                      3. Права и обязанности сторон

     3.1. За _______ календарных дней  до  предполагаемой  даты  прибытия

судна в порт

     г.Санкт-Петербурга Покупатель или его агент обязаны проинформировать

Продавца о наименовании   и  флаге  судна,  которое  должно  быть  подано

под погрузку.

     3.2. Продавец обязуется информировать Покупателя о готовности Товара

к погрузке за _______ (часов, дней) до ожидаемого времени прибытия  судна

в порт г.Санкт-Петербурга.

     3.3. Вопросы, относящиеся к порядку исчисления  сталийного  времени,

погрузочных  объемов,  демередж  и  диспач,   условиям  погрузки  и т.д.,

определяются Сторонами в Приложении N 5 к настоящему Контракту.

     3.4. Каждая Сторона  в  связи  с  исполнением  настоящего  Контракта

самостоятельно  несет  обязательства  по  уплате  таможенных  платежей  и

сборов, установленных в своей стране.

                           4. Порядок платежей

     4.1. Платеж по настоящему Контракту осуществляется по ______________

аккредитиву (указываются условия аккредитива), открываемому Покупателем в

течение _______ дней с даты заключения настоящего Контракта в ___________

(наименование банка) сроком на _______ дней.

     4.2.  Аккредитив   раскрывается   после   предоставления   Продавцом

следующих документов:

     - Счет в _______ копиях;

     - Пакет (____________  оригинала;  _______  копий)  чистых  бортовых

коносаментов;

     - __________________________________________________________________

     - __________________________________________________________________

                      5. Качество. Гарантии качества

     5.1.  Качество  Товара,  передаваемого  по   настоящему   Контракту,

соответствует стандарту ____________, а также  Акту  оценки  технического

состояния Товара (Приложение N 3).

     5.2. Продавец гарантирует Покупателю нормальную работу  продаваемого

Товара  в  течение _________ лет  при  условии   соблюдения   Покупателем

инструкций по  его  технической  эксплуатации  и  проведения  необходимых

ремонтных работ.

                              6. Форс-мажор

     6.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение своих  обязательств  по  настоящему  Контракту  в

случае   наступления   действия   обстоятельств,   прямо   или   косвенно

препятствующих   исполнению   настоящего   Контракта,   то   есть   таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Контракта  и  предотвращены  разумными

средствами при их наступлении.

     6.2. К обстоятельствам, указанным  в  п.6.1  Контракта  относятся:

война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,

акты органов власти,  непосредственно  затрагивающие  предмет  настоящего

Контракта, _______________________ и другие события, которые компетентный

арбитражный  суд  признает  и  объявит   случаями   непреодолимой   силы.

Сертификат соответствующей  Торгово-Промышленной  Палаты  будет  являться

надлежащим доказательством наступления и продолжительности действия таких

обстоятельств.

     6.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит  о  наступлении  обстоятельств

непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.6.3 настоящего Контракта, продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     6.6.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей,  длятся  более _______ месяцев,  Стороны   совместно   определят

дальнейшую юридическую судьбу настоящего Контракта.

                        7. Ответственность сторон

     7.1. В  случае  просрочки  Продавца  в  исполнении  обязательств  по

передаче Товара, последний уплачивает пеню в размере _______ процента  от

стоимости Товара за каждый день просрочки.

     7.2.  В  случае  просрочки  Покупателя  в  открытии  аккредитива   в

соответствии с п.4.1  Покупатель  уплачивает  Продавцу  пеню  в   размере

_______ процента от суммы, подлежащей к уплате за каждый день  просрочки.

                               8. Арбитраж

     8.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Контракта или

в связи с ним и не урегулированные мирным  путем,  подлежат  передаче  на

рассмотрение во МКАС при ТПП РФ  в  соответствии  с  его  регламентом.  К

правоотношениям Сторон применяется право Российской Федерации.

                            9. Прочие условия

     9.1.  Любые  изменения   и   дополнения   к   настоящему   Контракту

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Контракта понимают как  составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,   сообщениями   с

использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

     9.2. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему  Контракту

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     9.3. Ни одна из Сторон не вправе  передать  третьей  Стороне  права,

вытекающие  из  настоящего  Контракта  без  письменного  согласия  другой

Стороны.

     9.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания.

                        Адреса и реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                    Договор купли-продажи недвижимости

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и ________________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый  в  дальнейшем  "Покупатель",  с  другой  стороны,   заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1. Продавец  обязуется  передать  в  собственность,  а  Покупатель

оплатить  и  принять  в  соответствии  с  условиями  настоящего  Договора

недвижимое имущество, обозначенное в п.1.2 настоящего Договора.

     1.2. Недвижимое имущество представляет собой _______________________

________________________________________________________________________,

        (наименование и характеристика недвижимого имущества)

      общей площадью   __________________________________, расположено по

      адресу: ____________________________ (далее - Объект).

      1.3.  Объект  принадлежит  Продавцу  на  праве     собственности на

основании _________________________________________ , право собственности

Продавца на Объект зарегистрировано в Едином государственном реестре прав

на недвижимое имущество и сделок с ним "______" ________ _______  г.,  за

регистрационным N ________________ .

      1.4. Продавец  гарантирует,  что  Объект  свободен  от   любых прав

третьих лиц, не обременен залогом, под арестом и в споре не состоит.

                      2. Права и обязанности сторон

     2.1. Продавец обязан:

     2.1.1. Передать Объект Покупателю по Акту приема-передачи Объекта  в

течение ______________ дней с даты подписания настоящего Договора.

     2.1.2. Одновременно с Объектом передать документы, имеющие отношение

к Объекту, в соответствии с Перечнем, содержащимся в Приложении N _____ к

настоящему  Договору,  а  также  документы,  необходимые  Покупателю  для

государственной регистрации своего права собственности на Объект.

     2.1.3.  Передать  Покупателю  Объект  в  состоянии,  соответствующем

следующим условиям:______________________________________________________

________________________________________________________________________.

     2.2. Покупатель обязан:

     2.2.1. Уплатить Продавцу цену за  Объект  в  порядке,  установленном

статьей 3 настоящего Договора.

     2.2.2. Принять Объект в  срок,  предусмотренный  п.2.1.1  настоящего

Договора.

     2.2.3. Осуществить в разумный срок  за  свой  счет  все  необходимые

действия  для  государственной  регистрации  перехода   на   себя   права

собственности на Объект.

                   3. Цена Договора и порядок расчетов

     3.1. Цена Объекта составляет _______________, в т.ч. НДС __________.

     3.2. Стороны устанавливают следующий порядок оплаты:

     3.2.1. В течение ________ банковских дней с даты вступления  в  силу

настоящего Договора Покупатель перечисляет  Продавцу  ________  процентов

цены Объекта, указанной в п.3.1 настоящего Договора, НДС включен.

     3.2.2. В течение ________ банковских дней с  даты  передачи  Объекта

Покупатель  перечисляет  Продавцу  оставшиеся  ________  процентов   цены

Объекта, указанной в п.3.1 настоящего Договора, НДС включен.

     3.3.  Оплата  производится  в  рублях  по  курсу  ЦБ  РФ   на   день

осуществления платежа.

     Оплата производится путем  перечисления  денежных  средств  на  счет

Продавца или иной счет, указанный Продавцом.

                           4. Передача объекта

     4.1. Объект передается Продавцом Покупателю по Акту  приема-передачи

в срок, согласованный в п.2.1.1 настоящего Договора.

     Точная дата  и  время  передачи  Объекта  согласовываются  Сторонами

дополнительно.

     В Акте приема-передачи Объекта отражаются характеристики  Объекта  и

его состояние на момент передачи.

     4.2.   С   момента   подписания   Акта    приема-передачи    Объекта

ответственность за сохранность Объекта, равно как и риск случайной гибели

или его повреждения несет Покупатель.

     4.3. Обязательство Продавца передать  Объект  считается  исполненным

после подписания сторонами Акта приема-передачи Объекта.

                      5. Переход права собственности

     5.1. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с  момента

государственной регистрации права в Едином государственном  реестре  прав

на недвижимое имущество и сделок с ним.

     5.2. Покупатель  осуществляет  свои  права  владения  и  пользования

Объектом после выполнения  всех  своих  обязательств  перед  Продавцом  с

момента подписания Акта приема-передачи Объекта.

                        6. Ответственность сторон

     6.1. За просрочку  платежей,  предусмотренных  настоящим  Договором,

Покупатель  уплачивает  Продавцу  пеню  в  размере _________ % от  суммы,

подлежащей уплате за каждый день просрочки.

     6.2. В случае уклонения Продавца от передачи Объекта или  подписания

Акта приема-передачи  Объекта  Продавец  уплачивает  Покупателю  штраф  в

размере ________% от цены Объекта по настоящему Договору.

     6.3.  Сторона,   необоснованно   уклоняющаяся   от   государственной

регистрации права собственности  на  Объект,  уплачивает  другой  Стороне

штраф в размере ________ % от цены Объекта по настоящему Договору.

                   7. Обстоятельства непреодолимой силы

     7.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае действия обстоятельств  непреодолимой  силы,  прямо  или  косвенно

препятствующих   исполнению   настоящего   Договора,   то   есть    таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     7.2. К обстоятельствам, указанным в п.7.1 Договора относятся:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора, и другие события, которые арбитражный суд  признает  и  объявит

случаями непреодолимой силы.

     7.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит  о  наступлении  обстоятельств

непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.7.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     7.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей,  длятся  более  ______  месяцев,  Стороны  совместно   определят

дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

                       8. Заключительные положения

     8.1. Договор вступает в силу с момента его  подписания  Сторонами  и

действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств.

     8.2. Споры и разногласия, возникшие из  настоящего  Договора  или  в

связи с  ним,  будут  решаться  сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд.

     8.3.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     8.4. Любые акты,  дополнения,  протоколы,  приложения  к  настоящему

Договору становятся его неотъемлемыми частями  с  момента  их  подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     8.5. Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  договоре,  стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     8.6. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок.

     8.7. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  трех

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой Стороны и один для предоставления в государственный  орган  по

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                            Договор поставки

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и _______________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый  в  дальнейшем  "Покупатель",  с  другой  стороны,   заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар

     ____________________________________________________________________

                     общее наименование, вид товара

     в количестве,  ассортименте  и  сроки,  согласно  графику  поставки,

являющемуся  Приложение  N 1  к  настоящему  Договору  (далее - Товар), а

Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

                      2. Права и обязанности сторон

     2.1. Поставщик обязуется:

     2.1.1.  Своевременно  поставлять  Товар  в  сроки  согласно  графику

поставки Товара, содержащемуся в Приложении N 1.

     2.1.2. Поставлять Товар в количестве  и  ассортименте,  указанном  в

Приложении N 1 к настоящему Договору.

     2.1.3. Одновременно  с  передачей  Товара  передать  Покупателю  всю

необходимую документацию на Товар.

     2.2. Поставщик вправе:

     2.2.1. По согласованию с Покупателем досрочно поставлять Товар.  При

этом количество, ассортимент и срок такой поставки согласуется  Сторонами

дополнительно.

     Товар,  поставленный  досрочно,  засчитывается  в   счет   следующей

поставки согласно графику поставки Товара.

     2.3. Покупатель обязуется:

     2.3.1. Осматривать и принимать Товар в  соответствии  с  положениями

статьи 4 настоящего Договора.

     2.3.2. Своевременно производить  оплату  Товара  согласно  статье  6

настоящего Договора.

                   3. Сроки, порядок и условия поставки

     3.1. Товар поставляется в период с _____________ по ________________

отдельными партиями  в  сроки,  согласованные Поставщиком и Покупателем в

Приложении N 1 к настоящему Договору.

     3.2. Поставка Товара производится силами  и  за  счет  Поставщика  в

следующий адрес:________________________________________________________.

     3.3.   Перевозка Товара производится _______________________________

транспортом и должна соответствовать  следующим требованиям: ____________

________________________________________________________________________.

     3.4. Товар должен быть упакован в следующую тару: _________________,

отвечающую требованиям ________________________________________________ и

обеспечивающую сохранность Товара при перевозке и хранении.

     3.5. Датой поставки считается  дата  доставки  Товара  Покупателю  в

адрес,  указанный  в  п.3.2.   настоящего   Договора.   Доставка   Товара

подтверждается  накладной,  а   также   Актом   доставки,   подписываемым

уполномоченными представителями обеих сторон. Акт  доставки  подтверждает

лишь дату и время прибытия Товара в соответствующий адрес.

                            4. Приемка товара

     4.1. Приемка Товара и документации на него  осуществляется  по  Акту

сдачи-приемки  Товара,  подписываемому  уполномоченными   представителями

обеих Сторон при приемке Товара Покупателем.

     4.2. Приемка Товара  осуществляется  в  день  доставки  Товара.  При

приемке  Товара  Покупатель  проверяет  его  соответствие  требованиям  к

количеству, качеству и ассортименту, содержащимся в настоящем Договоре  и

Приложении N 1.

                            5. Качество товара

     5.1. Качество Товара должно соответствовать  следующим  требованиям:

________________________________________________________________, а также

требованиям, согласованным Сторонами в Приложении  N  1  применительно  к

каждой единице Товара.

     5.2.  Покупатель,  принявший  Товар  без  проверки,  лишается  права

ссылаться на  недостатки  Товара,  которые  могли  быть  установлены  при

обычном способе его приемки (явные недостатки).

     5.3.  Покупатель,  обнаруживший  после  приемки   Товара   по   Акту

сдачи-приемки Товара недостатки, которые не могли  быть  установлены  при

обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан  известить  об  этом

Поставщика в течение ________ со дня обнаружения таких недостатков.

                    6. Цена товара и порядок расчетов

     6.1.  Общая  цена  Товара,  поставляемого  по  настоящему  Договору,

составляет ____________________ , в т.ч. НДС ___________________________.

     Цена  каждой  партии  Товара  устанавливается  Сторонами  в  графике

поставки Товара (Приложение N 1 к настоящему Договору).

     6.2. Стороны устанавливают следующий порядок оплаты Товара:

     6.2.1. ________ процентов  цены  каждой  партии  Товара,  подлежащей

поставке в соответствии с Приложением N 1, Покупатель уплачивает  авансом

за ________ дней до даты  поставки  такой  партии  Товара,  установленной

Приложением N 1.

     6.2.2. Оставшиеся ________  процентов  цены  каждой  партии  Товара,

Покупатель уплачивает в течение ________  дней  с  даты  подписания  Акта

сдачи-приемки такой партии Товара.

     6.3.  Оплата  производится  в  рублях  по  курсу  ЦБ  РФ   на   день

осуществления платежа.

     Оплата производится путем  перечисления  денежных  средств  на  счет

Поставщика или иной счет, указанный Поставщиком.

                 7. Переход права собственности на товар

     7.1. Право собственности на Товар (на соответствующую партию Товара)

переходит  от  Поставщика  к  Покупателю   в   момент   подписания   Акта

сдачи-приемки Товара (партии Товара).

     7.2. Риск случайной гибели или повреждения  Товара  (партии  Товара)

переходит на Покупателя с  момента  подписания  Акта  доставки  Товара  в

соответствии с п.3.5 настоящего Договора.

                        8. Ответственность сторон

     8.1. В случае просрочки  Поставщика  в  исполнении  обязательств  по

поставке Товара (партии Товара),  последний  уплачивает  пеню  в  размере

________ процента от цены партии  Товара,  в  поставке  которой  допущена

просрочка, за каждый день просрочки.

     8.2. В случае просрочки платежей,  указанных   в  п.6.2   настоящего

Договора, Покупатель уплачивает  пеню  в  размере __________ процента  от

просроченной к уплате суммы, за каждый день просрочки.

                  9. Обстоятельства непреодолимой силы

     9.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае  действия  обстоятельств  непреодолимой   силы,   а   также   иных

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     9.2. К обстоятельствам, указанным в п.9.1 Договора относятся:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора,  ________________  и   иные   события,   которые   компетентный

арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

     9.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении соответствующего

обстоятельства, она лишается права ссылаться  на  него,  разве  что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     9.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.9.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     9.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей, длятся более ____________________, Стороны определяют дальнейшую

юридическую судьбу Договора.

                       10. Заключительные положения

     10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его  подписания  и

действует ______________________________________________________________.

     10.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или  в

связи с  ним,  будут  решаться  сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения согласия спор передается на рассмотрение в  Арбитражный  суд

__________________________________________________________ (указать суд).

     10.3.  Любые  изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Договора понимают  как  составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,   сообщениями   с

использованием Средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

     10.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     10.5. Во всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     10.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов  или

реорганизации стороны информируют друг друга в письменном виде в ________

срок.

     10.7. Настоящий Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                             Договор поставки

            (с особыми условиями перехода права собственности)

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и _______________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый  в  дальнейшем  "Покупатель",  с  другой  стороны,   заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1.  Поставщик  обязуется  поставлять,  а  Покупатель  принимать  и

оплачивать ____________________________________________ (далее - Товар) в

соответствии с заявками Покупателя.

                     2. Согласование условий поставки

     2.1. Заявка Покупателя  направляется  Поставщику  не  менее  чем  за

________ дней до даты предполагаемой поставки Товара.

     2.2. В заявке Покупателя должны содержаться  следующие  обязательные

реквизиты: количество,  развернутая  номенклатура  (ассортимент)  Товара,

срок поставки Товара.

     2.3. Поставщик не позднее ________ дней с даты получения  заявки  от

Покупателя подтверждает поставку Товара. Подтверждение Поставщика  должно

содержать  количество  поставляемого  Товара,  развернутую   номенклатуру

(ассортимент) и цену Товара, сроки поставки Товара.

     2.4. В случае  согласия  Покупателя  с  условиями  поставки  Товара,

содержащимися в подтверждении Поставщика, Покупатель не позднее _________

дней с момента получения подтверждения Поставщика уведомляет Поставщика о

согласии с условиями поставки Товара Поставщиком.

                          3. Обязанности сторон

     3.1. Поставщик обязуется:

     3.1.1. Своевременно поставлять  Товар,  на  условиях,  согласованных

Сторонами в заявке.

     2.1.2. Поставить Товар в  количестве  и  ассортименте,  указанном  в

согласованной Сторонами заявке.

     2.1.3. Поставить Покупателю Товар, упакованный таким образом,  чтобы

исключить его повреждение и/или уничтожение.

     3.2. Покупатель обязуется:

     3.2.1. Осмотреть и принять Товар. Приемка Товара  осуществляется  по

Акту сдачи-приемки Товара.

     3.2.2. Своевременно производить оплату Товара по данному Договору.

                       4. Сроки и порядок поставки

     4.1.  Товар  поставляется  в  сроки,  согласованные  Поставщиком   и

Покупателем в порядке, предусмотренном главой 2 настоящего Договора.

     Поставщик имеет  право  досрочной  поставки  Товара,  предварительно

уведомив Покупателя за ________ дней до поставки Товара.

     4.2. Доставка Товара производится силами и транспортом Поставщика  в

следующий адрес: _______________________________________________________.

     4.3. Доставка Товара по  настоящему  Договору  может  осуществляться

отдельными партиями.

     4.4. Факт поставки Товара удостоверяется Актом сдачи-приемки Товара,

подписанным уполномоченными  представителями  обеих  Сторон  при  приемке

Товара Покупателем.

                 5. Качество товара. Гарантии Поставщика

     5.1. Качество Товара должно соответствовать  следующим  требованиям:

________________________________________________________________, а также

требованиям, согласованным  Сторонами  при  согласовании  условий  каждой

партии поставки Товара.

     5.2.  Покупатель,  принявший  Товар  без  проверки,  лишается  права

ссылаться на  недостатки  Товара,  которые  могли  быть  установлены  при

обычном способе его приемки (явные недостатки).

     5.3.  Покупатель,  обнаруживший  после  приемки   Товара   по   Акту

сдачи-приемки Товара недостатки, которые не могли  быть  установлены  при

обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан  известить  об  этом

Поставщика в течение ________ со дня обнаружения таких недостатков.

     5.4. В случае, когда Товар поставлен с недостатками, которые  делают

его не пригодным для обычного использования, Покупатель вправе по  своему

выбору потребовать от Поставщика:

     - замены соответствующей части Товара в разумный срок;

     - соразмерного уменьшения  установленной  цены  на  часть  Товара  с

недостатками.

                    6. Цена товара и порядок расчетов

     6.1.  Цена  каждой  партии  Товара  устанавливается  Поставщиком   в

соответствии  с __________________ (прайс-листом/каталогом/прейскурантом)

Поставщика, действующим на дату получения заявки от Покупателя.

     6.2. Расчеты между Сторонами за каждую  партию  Товара  производятся

путем  перечисления  безналичных  денежных  средств  с  расчетного  счета

Покупателя на расчетный счет Поставщика, либо  наличными  средствами,  не

позднее ________ дней с момента получения Покупателем партии Товара.

                 7. Переход права собственности на товар

     7.1. Право собственности на Товар (на соответствующую партию Товара)

переходит от Поставщика к Покупателю в момент оплаты  Покупателем  Товара

(партии Товара).

     При этом Покупатель имеет право распоряжаться Товаром и  несет  риск

случайного его повреждения с момента подписания Акта сдачи-приемки.

                   8. Обстоятельства непреодолимой силы

     8.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае  действия  обстоятельств  непреодолимой   силы,   а   также   иных

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     8.2. К обстоятельствам, указанным в п.8.1 Договора относятся:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора, __________________________ и иные события, которые компетентный

арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

     8.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении соответствующего

обстоятельства, она лишается права ссылаться  на  него,  разве  что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.8.3. настоящего Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     8.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей, длятся более ____________________, стороны определяют дальнейшую

юридическую судьбу договора.

                       9. Заключительные положения

     9.1. Все заявки, подтверждения и согласия  оформляются  Сторонами  в

письменном  виде.   При   этом   Стороны   согласовывают,   что   заявки,

подтверждения и согласия, оформляемые сторонами,  могут  быть  направлены

посредством факсимильной связи.

     9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента  его  подписания  и

действует 1 год.

     9.3. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора  или  в

связи с  ним,  будут  решаться  Сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения согласия спор передается на рассмотрение в  Арбитражный  суд

__________________________________________________________ (указать суд).

     9.4.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Договора понимают  как  составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,   сообщениями   с

использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

     9.5. Любые дополнения, протоколы, приложения к  настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     9.6. Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     9.7. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в ________

срок.

     9.8. Настоящий  договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                               Договор мены

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Сторона 1", с одной стороны, и _______________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                    (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый  в  дальнейшем  "Сторона 2",   с  другой  стороны,   заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1. Каждая из Сторон  обязуется  передать  в  собственность  другой

Стороне следующие товары в обмен на товары другой Стороны.

     Сторона 1 обязуется передать Стороне 2 товар,  указанный  в  п.1.2

настоящего договора, а Сторона 2  обязуется  передать  Стороне  1  товар,

указанный в п.1.3 настоящего Договора.

     1.2. Под товаром, передаваемым Стороной 1 (далее  по  тексту  "Товар

1"), понимается: ___________________________________________ в количестве

______________________ , на общую сумму - ______________________________,

в  т.ч.  НДС  -  ________________  рублей.  Количество,  номенклатура   и

технические характеристики  Товара  1  содержатся  в  Приложении  N  1  к

настоящему Договору.

     1.3. Под товаром, передаваемым Стороной 2 (далее  по  тексту  "Товар

2"), понимается: ___________________________________________ в количестве

_____________________ , на общую сумму - _______________________________,

в  т.ч.  НДС  -  ________________  рублей.  Количество,  номенклатура   и

технические характеристики  Товара  2  содержатся  в  Приложении  N  2  к

настоящему Договору.

     1.4. Каждая Сторона в отношении передаваемого ею Товара гарантирует,

что Товар принадлежит ей на праве  собственности,  на  момент  заключения

Договора не обременен правами третьих лиц, не является  предметом  залога

или спора, под арестом не состоит.

     1.5. Товары, указанные в  пунктах 1.2  и  1.3  настоящего  Договора,

являются  равноценными.  Расходы  на  их  передачу  относятся   на   счет

передающей Стороной.

                          2. Обязанности сторон

     2.1. Сторона 1 обязуется в  течение  _____________  дней  с  момента

подписания  настоящего  Договора  передать  Стороне  2  Товар  1.  Местом

передачи Товаров является ______________________________________________.

     2.2. Сторона 2 обязуется в  течение  _____________  дней  с  момента

подписания  настоящего  Договора  передать  Стороне  1  Товар  2.  Местом

передачи Товаров является ______________________________________________.

     2.3. Стороны обязаны передать друг другу Товары надлежащего качества

и в обусловленном настоящим Договором количестве.

     2.4. Одновременно с передачей Товаров Стороны обязуются передать всю

необходимую документацию на Товар.

                         3. Сдача-приемка товаров

     3.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется во время

передачи Товара другой Стороне. При приемке Товара Стороны оформляют  Акт

сдачи-приемки Товара.

     В случае несоответствия  количества  или  качества  Товара  условиям

настоящего Договора, в Акте должна  быть  сделана  отметка  о  фактически

принятом количестве Товара и о вскрытых дефектах  непринятого  Товара.  В

этом случае виновная Сторона обязана передать недостающий Товар в течение

________  срока,  если  иной   срок   не   будет   согласован   Сторонами

дополнительно.

     3.2. Право собственности на Товары переходит к каждой  из  Сторон  с

момента передачи ей Товара другой Стороной.

                        4. Ответственность сторон

     4.1. За  нарушение  любой  из  Сторон  сроков  передачи  Товаров  по

настоящему Договору нарушившая свое обязательство Сторона должна уплатить

другой Стороне пеню в размере ________% от стоимости непереданного Товара

за каждый день просрочки.

     4.2. В случае обнаружения скрытых  дефектов  после  принятия  Товара

виновная  Сторона  обязуется  за  свой  счет  отремонтировать  Товар  или

заменить его, если  такой  ремонт  невозможен  или  значительно  ухудшает

характеристики  Товара,  и  заплатить  штраф  в  размере  ________  %  от

стоимости такого Товара.

                   5. Обстоятельства непреодолимой силы

     5.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае действия обстоятельств  непреодолимой  силы,  прямо  или  косвенно

препятствующих   исполнению   настоящего   Договора,   то   есть    таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     5.2. К обстоятельствам, указанным в п.5.1 Договора относятся:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора, и другие события, которые арбитражный суд  признает  и  объявит

случаями непреодолимой силы.

     5.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит  о  наступлении  обстоятельств

непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     5.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.5.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     5.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей, длятся более месяцев,  Стороны  совместно  определят  дальнейшую

юридическую судьбу настоящего Договора.

                       6. Заключительные положения

      6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его  подписания  и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

      6.2. Споры и разногласия, возникшие из настоящего  Договора   или в

связи с  ним,  будут  решаться  Сторонами  путем  переговоров.   В случае

недостижения согласия спор передается на рассмотрение в  Арбитражный  суд

__________________________________________________.

      6.3.  Любые  изменения   и   дополнения   к     настоящему Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Договора понимают  как  составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,     сообщениями с

использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

      6.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента     их подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

      6.5. Во всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

      6.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов  или

реорганизации  Стороны  информируют  друг  друга  в  письменном  виде   в

________________ срок.

      6.7. Настоящий Договор  и  приложения  к  нему  составлены   в двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                            Договор дарения

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Даритель", с одной стороны, и ________________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый  в  дальнейшем  "Одаряемый",   с  другой  стороны,   заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1.  Даритель  обязуется  безвозмездно  передать  в   собственность

Одаряемого   имущество: ______________________________________ в порядке,

предусмотренном условиями настоящего Договора.

     1.2. Имущество принадлежит Дарителю на праве собственности, свободно

от любых прав третьих лиц, не обременено залогом, под арестом не состоит.

                      2. Права и обязанности сторон

     2.1.  Даритель  обязуется  в  течение  ________  с  даты  подписания

настоящего Договора передать Одаряемому Имущество в дар.

     Место передачи Имущества: __________________________________________

____________________________________________.

     2.2. Одаряемый вправе  в  любое  время  до  передачи  ему  Имущества

отказаться от его принятия, письменно известив об этом Дарителя.  В  этом

случае Договор дарения считается расторгнутым.

                            3. Прочие условия

     3.1. Право собственности на имущество, а также риск случайной гибели

и повреждения Имущества переходит от Дарителя  на  Одаряемого  с  момента

передачи Имущества.

     3.2. Споры и разногласия, возникшие из  настоящего  Договора  или  в

связи с  ним,  будут  решаться  сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения  согласия  спор  передается  на   рассмотрение   в   суд   в

соответствии с гражданско-процессуальным законодательством.

     3.3.  Любые  приложения,  протоколы,  изменения   и   дополнения   к

настоящему  Договору  действительны,  только  если   они   составлены   в

письменной  форме  и  подписаны  уполномоченными  представителями   обеих

Сторон. Под письменной  формой  Стороны  для  целей  настоящего  Договора

понимают  как  составление  единого  документа,  так  и  обмен  письмами,

телеграммами, сообщениями с использованием  средств  факсимильной  связи,

позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

     3.4.  Дополнения,  протоколы,  приложения  к   настоящему   Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     3.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания.

     3.6. Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     3.7. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в ________

срок.

     3.8. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

                        Адреса и реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                     Договор аренды имущества (общий)

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и ____________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый  в  дальнейшем  "Арендатор",   с  другой  стороны,   заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное  владение  и

пользование имущество, указанное в п.1.2 Договора, а Арендатор  обязуется

выплачивать Арендодателю арендную плату в размере, порядке и на условиях,

согласованных Сторонами в настоящем Договоре.

     1.2. Арендодатель   обязуется  предоставить  Арендатору   в   аренду

следующее имущество: _______________________________ (далее - Имущество).

     1.3. Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности.

     1.4. Имущество предоставляется в аренду для цели:___________________

                          2. Обязанности сторон

     2.1. Арендодатель обязан:

     2.1.1. С ________ (дата)  предоставить  во  владение  и  пользование

Арендатора Имущество по Акту приема-передачи  __________  (указать  место

передачи Имущества).

     2.1.2.    Предоставить    Арендатору    Имущество    в    состоянии,

соответствующем следующим условиям: ____________________________________.

     2.3. Арендатор обязан:

     2.2.1. Использовать Имущество в соответствии  с  его  назначением  и

целью, указанной в п.1.4 настоящего Договора, а также  нести  расходы  на

его содержание.

     2.2.2. Уплачивать Арендодателю арендную плату  в  размере,  сроки  и

порядке, согласованные Сторонами в статье 3 настоящего Договора.

     2.2.3. Осуществлять текущий ремонт Имущества.

     2.2.4. По истечении срока аренды, установленного  п.5.1  Договора,

передать  Имущество  Арендодателю  в   надлежащем   состоянии   по   Акту

приема-передачи.

            3. Арендная плата и порядок осуществления расчетов

     3.1. Арендная плата составляет __________________ ( _____________ ).

     Величина арендной платы является фиксированной в течение всего срока

действия  настоящего  Договора, установленного в  п.5.1,  и  не  подлежит

одностороннему изменению.

     3.2. Арендатор обязан уплачивать арендную плату в следующем порядке:

________________ (ежемесячно  не  позднее  ________  числа  оплачиваемого

месяца путем перечисления средств на расчетный счет Арендодателя).

                  4. Расторжение и прекращение Договора

     4.1.  Досрочное  расторжение  Договора  допускается  по   соглашению

сторон.

     4.2. По требованию одной из Сторон  Договор  может  быть  расторгнут

только в судебном порядке в случаях, установленных законодательством РФ.

     4.3. Договор прекращается по истечении срока аренды,  установленного

в п.5.1. настоящего Договора.

     4.4.  Арендатор  по  истечении  срока  настоящего   Договора   имеет

преимущественное право на заключение договора аренды на новый  срок,  при

условии надлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.

На  новый  срок  аренды  Стороны  заключают  новый   договор.   Арендатор

уведомляет Арендодателя о своем намерении заключить договор на новый срок

за ________ до окончания срока аренды по настоящему Договору.

                              5. Срок аренды

     5.1. Договор вступает в силу с  момента  его  подписания  Сторонами.

Срок  аренды  Имущества  устанавливается  с   даты   передачи   Имущества

Арендатору согласно п.2.1.1 Договора и составляет _____________________ .

                        6. Ответственность сторон

     6.1. В случае нарушения сроков осуществления платежей, установленных

в п.3.2 настоящего Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю  пеню  в

размере _______ процента от суммы просроченной  задолженности  за  каждый

день просрочки. Пеня подлежит исчислению и выплате,  начиная  с _________

банковского дня просрочки.

     6.2. За просрочку передачи Имущества согласно  п.2.1.1  настоящего

Договора Арендодатель  уплачивает  Арендатору  пеню  в  размере _________

процента от суммы арендной платы за ________ за каждый день просрочки. По

соглашению Сторон размер такой пени может быть зачтен в подлежащую уплате

Арендатором арендную плату.

     6.3. За просрочку в возврате Имущества согласно п.2.2.4  Арендатор

уплачивает  Арендодателю  пеню  в  размере  ________  процента  от  суммы

арендной платы за ________ за каждый день просрочки.

                   7. Обстоятельства непреодолимой силы

     7.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае  действия  обстоятельств  непреодолимой   силы,   а   также   иных

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     7.2. К обстоятельствам, указанным в п.7.1 Договора относятся:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора,  ________________  и   иные   события,   которые   компетентный

арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

     7.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно

     в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении,  виде  и

возможной продолжительности действия соответствующих  обстоятельств. Если

эта Сторона не  сообщит  о  наступлении  соответствующего обстоятельства,

она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство

препятствовало отправлению такого сообщения.

     7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.7.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     7.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей, длятся более _________________,  Стороны  определяют  дальнейшую

юридическую судьбу Договора.

                       8. Заключительные положения

     8.1. Во всем остальном, что не  предусмотрено  настоящим  Договором,

Стороны   руководствуются   действующим   законодательством    Российской

Федерации.

     8.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или

в связи с ним, стороны будут  стараться  решать  путем  переговоров.  При

невозможности достичь взаимоприемлемого решения, споры подлежат  передаче

на рассмотрение __________________________________________ (указать суд).

     8.3.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, при условии, если  они  совершены  в  письменной  форме  и

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

     8.4. Все приложения, изменения и дополнения  к  настоящему  Договору

являются его неотъемлемой частью.

     8.5. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок.

     8.6. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из сторон.

              Почтовые адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                  Договор аренды транспортного средства

                   (с экипажем (фрахтование на время))

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование  организации, ее                 (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и ____________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                  (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый  в  дальнейшем  "Арендатор",   с  другой  стороны,   заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1. Арендодатель  предоставляет  Арендатору  транспортное  средство

__________________________________ (все  данные на транспортное средство:

марка, год выпуска, регистрационный номер и т.д.) (далее  -  Транспортное

средство)  за  плату  во  временное  владение  и пользование  с оказанием

услуг  по  управлению  им  и  его  технической эксплуатации.

     1.2. Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю арендную  плату  в

размере, порядке и  на  условиях,  согласованных  Сторонами  в  настоящем

Договоре.

     1.3. Транспортное средство предоставляется  Арендатору  в  аренду  с

целью ________________________________________.

     1.3.  Транспортное  средство  принадлежит  Арендодателю   на   праве

собственности.

     1.4. Арендодатель гарантирует, что Транспортное средство  на  момент

заключения Договора  не  обременено  правами  третьих  лиц,  не  является

предметом залога или спора.

                      2. Права и обязанности сторон

     2.1. Арендодатель обязан:

     2.1.1.  Предоставить  (предоставлять)  во  владение  и   пользование

Арендатора Транспортное  средство  с  _____________________  (дата)  (или

определить   периодичность   предоставления)   в    рабочем    состоянии,

соответствующем следующим условиям: ________________________ (техническое

состояние,  сигнализация   и т.д.).   Передача   Транспортного   средства

осуществляется  ________________  (указать  место)   путем   фактического

предоставления Арендатору и подписания Акта приема-передачи,  отражающего

техническое  состояние  Транспортного   средства   на   момент   передачи

Арендатору1.

     2.1.2. Поддерживать  надлежащее  состояние  Транспортного  средства,

включая осуществление текущего и капитального  ремонта  и  предоставление

необходимых принадлежностей.

     2.1.3. Оказывать  Арендатору  услуги  по  управлению  и  технической

эксплуатации Транспортного средства.  Такие  услуги  должны  обеспечивать

нормальную   и   безопасную   эксплуатацию   Транспортного   средства   в

соответствии с целями аренды, указанными в п.1.3 настоящего Договора.

     Состав экипажа (водители) Транспортного средства и его  квалификация

должны отвечать обязательным для Сторон правилам,  оформляемым  отдельным

Приложением к Договору, а  в  случае,  если  такое  Приложение  не  будет

оформлено,  требованиям  обычной  практики   эксплуатации   транспортного

средства данного вида и условиям Договора.

     Члены экипажа  (водители)  являются  работниками  Арендодателя.  Они

подчиняются  распоряжениям  Арендодателя,  относящимся  к  управлению   и

технической  эксплуатации,   и   распоряжениям   Арендатора,   касающимся

коммерческой эксплуатации Транспортного средства.

     2.1.4. Нести расходы по оплате услуг членов экипажа, расходы  на  их

содержание, а также в  случаях,  установленных  законом  или  соглашением

Сторон, на страхование Транспортного средства и ответственности за ущерб,

который может быть причинен им или в связи с его эксплуатацией.

     2.2.  Арендодатель  вправе  самостоятельно  определять   круг   лиц,

осуществляющих  управление   транспортным   средством,   а   также   лиц,

осуществляющих его техническое обслуживание.

     2.3. Арендатор обязан:

     2.3.1. Использовать  Транспортное  средство  в  соответствии  с  его

назначением.

     2.3.2. Уплачивать Арендодателю арендную плату  в  размере,  сроки  и

порядке, согласованных Сторонами в ст.3 настоящего Договора.

     2.3.3.  Нести  все  расходы,  возникающие  в  связи  с  коммерческой

эксплуатацией Транспортного средства,  в  том  числе  расходы  на  оплату

топлива.

     2.4. Арендатор имеет право сдавать Транспортное средство в субаренду

с согласия Арендодателя/без дополнительного согласия Арендодателя.

     2.5.  По  истечении  срока  действия  настоящего  Договора  передать

Транспортное средство Арендодателю по Акту  приема-передачи  в  исправном

состоянии, с учетом амортизации  и  естественного  износа.  При  передаче

Транспортного средства проверяется  его  техническое  состояние,  которое

отражается в Акте приема-передачи (См. примеч. на с.109).

            3. Арендная плата и порядок осуществления расчетов

     3.1. Арендная плата составляет _______________ (________) _________,

в том числе НДС __________________________________________________.

     Величина арендной платы является фиксированной в течение всего срока

действия настоящего Договора и не подлежит одностороннему изменению.

     3.2. Арендатор обязан уплачивать арендную плату в следующем  порядке

_______________________________________________________________________.

                  4. Расторжение и прекращение Договора

     4.1.  Досрочное  расторжение  Договора  допускается  по   соглашению

Сторон.

     4.2. Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий  Договор,

если другая Сторона нарушает его существенные условия.

     Под  "существенными  условиями"  в  отношении  Арендодателя  Стороны

понимают нарушение Арендодателем положений  п.п. ___ настоящего Договора.

     Под  "существенными  условиями"  в  отношении   Арендатора   Стороны

понимают просрочку Арендатором в  уплате  арендной  платы  более  чем  на

_________, использование Транспортного средства не по назначению.

     Одностороннее расторжение Договора по  иным  основаниям  допускается

также в случаях, предусмотренных законодательством.

     4.3. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор  по  основаниям,

предусмотренным в п.4.2 настоящего Договора, обязана уведомить  об  этом

другую Сторону в письменной форме не позднее, чем  за  ________  до  даты

расторжения   Договора   с   приложением   документально   подтвержденной

аргументации своего намерения.

     4.4. Досрочное расторжение Договора вследствие неуплаты  Арендатором

арендных платежей не освобождает Арендатора от обязанности произвести все

предусмотренные настоящим Договором такого рода платежи.

     4.5. Договор прекращается по истечении срока аренды,  установленного

в п.5.1. настоящего Договора.

                              5. Срок аренды

     5.1. Договор вступает в силу с момента его  подписания  Сторонами  и

действует до ___________________________________________________________.

                        6. Ответственность сторон

     6.1. В случае нарушения сроков осуществления платежей, установленных

в п.3.2 настоящего Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю  пеню  в

размере ________ процента от суммы просроченной задолженности  за  каждый

день просрочки. Пеня подлежит исчислению и выплате,  начиная  с _________

банковского дня просрочки.

     6.2. За просрочку передачи Транспортного средства согласно п.2.1.1

настоящего Договора Арендодатель уплачивает  Арендатору  пеню  в  размере

________ процента от суммы  арендной  платы  за  ________  просрочки.  По

соглашению Сторон размер такой пени может быть зачтен в подлежащую уплате

Арендатором арендную плату.

     6.3. За просрочку в передаче Транспортного средства согласно п.2.5

Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в  размере  _____________ процента

от суммы арендной платы за ________ просрочки.

     6.4.  В  случае  гибели  или  повреждения   Транспортного   средства

Арендатор  обязан  возместить  Арендодателю  причиненные   убытки,   если

Арендодатель докажет, что гибель или повреждение  Транспортного  средства

произошли  по  обстоятельствам,   за   которые   Арендатор   отвечает   в

соответствии с законом или настоящим Договором.

     6.5. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам Транспортным

средством,   его   механизмами,   устройствами,   оборудованием,    несет

Арендодатель в соответствии с законодательством. При  этом,  Арендодатель

вправе предъявить к Арендатору регрессное требование о  возмещении  сумм,

выплаченных  третьим  лицам,  если  докажет,  что  вред  возник  по  вине

Арендатора.

                   7. Обстоятельства непреодолимой силы

     7.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае  действия  обстоятельств  непреодолимой   силы,   а   также   иных

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     7.2. К обстоятельствам, указанным в п.7.1 Договора относятся:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора,  ________________  и   иные   события,   которые   компетентный

арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

     7.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении соответствующего

обстоятельства, она лишается права ссылаться  на  него,  разве  что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.7.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     7.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей, длятся более _________________,  Стороны  определяют  дальнейшую

юридическую судьбу Договора.

                       8. Заключительные положения

     8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или

в связи с ним, Стороны будут  стараться  решать  путем  переговоров.  При

невозможности достичь взаимоприемлемого решения, споры подлежат  передаче

на рассмотрение __________________________________________ (указать суд).

     8.2.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, при условии, если  они  совершены  в  письменной  форме  и

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

     8.3. Все приложения, изменения и дополнения  к  настоящему  Договору

являются его неотъемлемой частью.

     8.4. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок.

     8.5. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

              Почтовые адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                  Договор аренды транспортного средства

                              (без экипажа)

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и ____________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                    (должность, ФИО)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый  в  дальнейшем  "Арендатор",   с  другой  стороны,   заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1. Арендодатель  предоставляет  Арендатору  транспортное  средство

________________  (все  данные  на  транспортное  средство:  марка,   год

выпуска, регистрационный номер и т.д.) (далее - Транспортное средство) за

плату  во  временное  владение  и  пользование  без  оказания  услуг   по

управлению им и его технической эксплуатации.

     1.2. Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю арендную  плату  в

размере, порядке и  на  условиях,  согласованных  Сторонами  в  настоящем

Договоре.

     1.3. Транспортное средство предоставляется  Арендатору  в  аренду  с

целью __________________________________________________________________.

     1.3.  Транспортное  средство  принадлежит  Арендодателю   на   праве

собственности.

     1.4. Арендодатель гарантирует, что Транспортное средство  на  момент

заключения Договора  не  обременено  правами  третьих  лиц,  не  является

предметом залога или спора.

                      2. Права и обязанности сторон

     2.1. Арендодатель обязан:

     2.1.1.   Предоставить   во   владение   и   пользование   Арендатора

Транспортное средство с  ________________  (дата)  в  рабочем  состоянии,

пригодном для его  эксплуатации  и  соответствующее  следующим  условиям:

________________________________________________ (техническое  состояние,

пробег,   сигнализация   и т.д.).    Передача    Транспортного   средства

осуществляется  ________________________________  (указать  место)  путем

фактического предоставления Арендатору и подписания Акта приема-передачи,

отражающего  техническое  состояние  Транспортного  средства  на   момент

передачи  арендатору.  С  момента  подписания  Акта  приема-передачи   он

становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

     2.2. Арендатор обязан:

     2.2.1. Использовать  Транспортное  средство  в  соответствии  с  его

назначением, поддерживать надлежащее  состояние  Транспортного  средства,

включая осуществление текущего и капитального ремонта.

     2.2.2. Уплачивать Арендодателю арендную плату  в  размере,  сроки  и

порядке, согласованных Сторонами в ст.3 настоящего Договора.

     2.2.3. Нести все расходы на содержание Транспортного  средства,  его

страхование, включая страхование своей ответственности.

     2.2.4.  При  повреждении  Транспортного  средства,  в  том  числе  в

результате ДТП известить об этом Арендодателя в кратчайший срок.

     2.3. Арендатор своими силами  осуществляет  управление  Транспортным

средством  и  его  эксплуатационно-техническое  обслуживание.  При   этом

Арендатор имеет право привлекать для оказания указанных услуг  как  своих

работников, так и иных лиц по гражданско-правовым договорам.

     2.4. Арендатор имеет право сдавать Транспортное средство в субаренду

на условиях договора аренды как с экипажем, так и без экипажа с  согласия

Арендодателя/без дополнительного согласия Арендодателя.

     2.5.  По  истечении  срока  действия  настоящего  Договора  передать

Транспортное средство Арендодателю по Акту  приема-передачи  в  исправном

состоянии, с учетом амортизации  и  естественного  износа.  При  передаче

Транспортного средства проверяется  его  техническое  состояние,  которое

отражается в Акте приема-передачи.

            3. Арендная плата и порядок осуществления расчетов

     3.1.  Арендная  плата  составляет __________(____________)__________

ежемесячно, в том числе НДС _________________.

     Величина арендной платы является фиксированной в течение всего срока

действия настоящего Договора и не подлежит одностороннему изменению.

     3.2. Арендатор обязан ежемесячно уплачивать арендную плату до ______

числа оплачиваемого месяца. Оплата производится в рублях по курсу  ЦБ  РФ

на дату осуществления платежа.

     3.3. О факте  платежа  Арендатор  обязан  известить  Арендодателя  в

течение ________ дней с момента его совершения (путем  направления  копии

платежного   поручения   по   факсу   или   ее   вручения   представителю

Арендодателя).

                  4. Расторжение и прекращение Договора

     4.1.  Досрочное  расторжение  Договора  допускается  по   соглашению

Сторон.

     4.2. Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий  Договор,

если другая Сторона нарушает его существенные условия.

     Под  "существенными  условиями"  в  отношении  Арендодателя  Стороны

понимают нарушение Арендодателем положений п.п. ____ настоящего Договора.

     Под  "существенными  условиями"  в  отношении   Арендатора   Стороны

понимают просрочку Арендатором в  уплате  арендной  платы  более  чем  на

_________________, использование Транспортного средства не по назначению,

ухудшение  технического  состояния   Транспортного   средства   по   вине

Арендатора.

     Одностороннее расторжение Договора по  иным  основаниям  допускается

также в случаях, предусмотренных законодательством.

     4.3. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор  по  основаниям,

предусмотренным в п.4.2 настоящего Договора, обязана  уведомить  об  этом

другую Сторону в письменной форме не позднее, чем  за  ________  до  даты

расторжения   Договора   с   приложением   документально   подтвержденной

аргументации своего намерения.

     4.4. Досрочное расторжение Договора вследствие неуплаты  Арендатором

арендных платежей не освобождает Арендатора от обязанности произвести все

предусмотренные настоящим Договором такого рода платежи.

     4.5. Договор прекращается по истечении срока аренды,  установленного

в п.5.1 настоящего Договора.

                              5. Срок аренды

     5.1. Договор вступает в силу с момента его  подписания  Сторонами  и

действует до ___________________________________________________________.

                        6. Ответственность сторон

     6.1. В случае нарушения сроков осуществления платежей, установленных

в п.3.2 настоящего Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю  пеню  в

размере ________ процента от суммы просроченной задолженности  за  каждый

день просрочки. Пеня подлежит исчислению и выплате,  начиная  с  ________

банковского дня просрочки.

     6.2. За просрочку передачи Транспортного средства согласно п.2.1.1

настоящего Договора Арендодатель уплачивает  Арендатору  пеню  в  размере

________ процента от суммы арендной платы за каждый  день  просрочки.  По

соглашению Сторон размер такой пени может быть зачтен в подлежащую уплате

Арендатором арендную плату.

     6.3. За просрочку в передаче Транспортного средства согласно п.2.5

Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в  размере _________ процента  от

суммы арендной платы за каждый день просрочки.

     6.4.  В  случае  гибели  или  повреждения   Транспортного   средства

Арендатор  обязан  возместить  Арендодателю  причиненные   убытки,   если

последний не докажет, что гибель или повреждение транспорта произошли  по

обстоятельствам, за  которые  Арендатор  не  отвечает  в  соответствии  с

законом или настоящим Договором.

                   7. Обстоятельства непреодолимой силы

     7.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае  действия  обстоятельств  непреодолимой   силы,   а   также   иных

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     7.2. К обстоятельствам, указанным в п.7.1 Договора относятся:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора,  ________________________________  и  иные   события,   которые

компетентный арбитражный суд признает и  объявит  случаями  непреодолимой

силы.

     7.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении соответствующего

обстоятельства, она лишается права ссылаться  на  него,  разве  что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.7.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     7.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей, длятся более _____________________________,  Стороны  определяют

дальнейшую юридическую судьбу Договора.

                       8. Заключительные положения

     8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или

в связи с ним, Стороны будут  стараться  решать  путем  переговоров.  При

невозможности достичь взаимоприемлемого решения, споры подлежат  передаче

на рассмотрение __________________________________________ (указать суд).

     8.2.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, при условии, если  они  совершены  в  письменной  форме  и

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

     8.3. Все приложения, изменения и дополнения  к  настоящему  Договору

являются его неотъемлемой частью.

     8.4. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации  Стороны  информируют  друг  друга  в  письменном  виде   в

____________________ срок.

     8.5. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

              Почтовые адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                         Договор аренды помещения

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и ____________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый  в  дальнейшем  "Арендатор",   с  другой  стороны,   заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное  владение  и

пользование часть нежилого помещения, расположенного по адресу _________,

этаж ___________, общей площадью _________ кв.м (именуемое  в  дальнейшем

"помещение"), а Арендатор  обязуется  выплачивать  Арендодателю  арендную

плату в  размере,  порядке  и  на  условиях,  согласованных  Сторонами  в

настоящем Договоре.

     1.2.  Помещение  предоставляется  Арендатору  в   аренду   с   целью

размещения в нем офиса Арендатора.

     1.3.  Помещение  принадлежит  Арендодателю  на  праве  собственности

(свидетельство собственности N ___________ от ________________) /на праве

аренды, на основании договора аренды N _________________ от ________  г.,

заключенного  между  Арендодателем и _____________ на срок ____________ .

     1.4. Схема расположения помещения  в  здании  с  указанием  размеров

помещения приводится в приложении N 1 к настоящему Договору.

     1.5. Арендодатель гарантирует, что помещение  на  момент  заключения

Договора не обременено правами третьих лиц, не является предметом  залога

или спора.

                      2. Права и обязанности сторон

     2.1. Арендодатель обязан:

     2.1.1. С ________________________ (дата) предоставить во владение  и

пользование Арендатора помещение, указанное в п.1.1 настоящего  Договора

в состоянии, соответствующем следующим условиям: ______________________.

Передача  помещения   осуществляется  путем  фактического  предоставления

Арендатору  помещения  и   подписания   Акта  приема-передачи   помещения.

С  момента  подписания Акта  приема-передачи  он  становится  неотъемлемой

частью настоящего Договора.

     2.1.2. С момента предоставления помещения во владение и  пользование

Арендатора обеспечивать Арендатора электроэнергией,  теплом,  холодной  и

горячей водой.

     2.1.3. Обеспечивать общую пожарную безопасность  в  здании,  включая

помещение.

     2.1.4. В случае возникновения аварий в помещении или выхода из строя

инженерного оборудования и коммуникаций, немедленно устранить  причину  и

последствия такой аварии за свой  счет,  за  исключением  случаев,  когда

авария или выход из строя произошли по вине Арендатора.

     2.1.5. Производить за свой счет капитальный ремонт помещения.

     2.1.6.   Предпринять   все   необходимые   действия,   связанные   с

государственной регистрацией настоящего Договора в случаях, установленных

законодательством РФ.

     2.2. Арендодатель вправе:

     2.2.1. С предварительного уведомления Арендатора  не  менее  чем  за

________________ часа проходить в помещение в сопровождении представителя

Арендатора для контроля за  надлежащим  исполнением  Арендатором  условий

настоящего Договора. В  случаях  аварий  и  иных  происшествиях,  могущих

повлиять на состояние здания  или  угрожающих  жизни  людей,  допускается

проход  Арендодателя  в  помещение  без  предварительного  уведомления  и

согласования с Арендатором.

     При  этом  такие  действия  Арендодателя  не  должны  препятствовать

нормальной работе Арендатора.

     2.2.2. Расторгнуть  настоящий  Договор  в  одностороннем  порядке  в

случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Договора,  с

соблюдением порядка, предусмотренного в ст.4 настоящего Договора.

     2.3. Арендатор обязан:

     2.3.1. Использовать помещение в соответствии с его назначением.

     2.3.2. Уплачивать Арендодателю арендную плату  в  размере,  сроки  и

порядке, согласованных Сторонами в ст.3 настоящего Договора.

     2.3.3. Производить оплату коммунальных  услуг  в  размере,  сроки  и

порядке, согласованных Сторонами в ст.3 настоящего Договора.

     2.3.4.  Арендатор  несет  обязательства  по  осуществлению  текущего

ремонта в случае, если ущерб помещению Арендатора возник по его вине.

     2.3.5. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии и нести расходы

на его содержание, за исключением расходов, возложенных в соответствии  с

условиями настоящего Договора на Арендодателя.

     2.3.6.  Соблюдать  в  помещении  правила  пожарной  безопасности   и

требования санитарно-эпидемиологических станций.

     2.3.7. По истечении  срока  действия  настоящего  Договора  передать

помещение Арендодателю в надлежащем состоянии,  с  учетом  амортизации  и

естественного износа, произведенных улучшений, по Акту приема-передачи.

     2.4. Арендатор вправе:

     2.4.1. Производить за свой счет улучшения в  помещении,  неотделимые

без вреда для помещения, только с предварительного  письменного  согласия

Арендодателя.

     2.4.2. Расторгнуть настоящий  Договор  в  одностороннем  порядке  до

истечения  срока  его   действия   в   случае   нарушения   Арендодателем

существенных  условий  настоящего  Договора  и  с  соблюдением   порядка,

предусмотренного в ст.4 Договора.

            3. Арендная плата и порядок осуществления расчетов

     3.1. Арендная плата  составляет ________(_____________) долларов США

ежемесячно за один квадратный метр (НДС включен).

     Величина арендной платы является фиксированной в течение всего срока

действия настоящего Договора, установленного в  п.5.1,  и  не  подлежит

одностороннему изменению.

     3.2. Стоимость  коммунальных  услуг  включена  в  величину  арендной

платы.

     3.3. Арендатор обязан ежемесячно уплачивать стоимость арендной платы

до ________ числа оплачиваемого месяца. Оплата производится в  рублях  по

курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа.

     3.4. О факте  платежа  Арендатор  обязан  известить  Арендодателя  в

течение ________ дней с момента его совершения (путем  направления  копии

платежного   поручения   по   факсу   или   ее   вручения   представителю

Арендодателя).

                  4. Расторжение и прекращение Договора

     4.1. Досрочное   расторжение  Договора  допускается  по   соглашению

Сторон.

     4.2. Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий  Договор,

если другая Сторона нарушает его существенные условия.

     Под  "существенными  условиями"  в  отношении  Арендодателя  стороны

понимают нарушение Арендодателем положений п.п._____ настоящего Договора.

     Под  "существенными  условиями"  в  отношении   Арендатора   Стороны

понимают просрочку  Арендатором  в  уплате  арендной  платы  и  стоимости

коммунальных  услуг  более чем на ________________________, использование

помещения  не  по  назначению,  ухудшение  технического  или  санитарного

состояния здания по вине Арендатора.

     Одностороннее расторжение Договора по  иным  основаниям  допускается

также в случаях, предусмотренных законодательством.

     4.3. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор  по  основаниям,

предусмотренным в п.4.2 настоящего Договора, обязана  уведомить  об  этом

другую Сторону в письменной форме не позднее, чем за ___________ до  даты

расторжения   Договора   с   приложением   документально   подтвержденной

аргументации своего намерения.

     4.4. Досрочное расторжение Договора вследствие неуплаты  Арендатором

арендных  платежей  и  стоимости  коммунальных   услуг   не   освобождает

Арендатора  от  обязанности  произвести  все  предусмотренные   настоящим

Договором такого рода платежи.

     4.5. Договор прекращается по истечении срока аренды,  установленного

в п.5.1 настоящего Договора.

     4.6.  Арендатор  по  истечении  срока  настоящего   Договора   имеет

преимущественное право на заключение договора аренды на новый  срок,  при

условии надлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.

На  новый  срок  аренды  Стороны  заключают  новый   Договор.   Арендатор

уведомляет Арендодателя о своем намерении заключить договор на новый срок

за ________ до окончания срока аренды по настоящему Договору.

                              5. Срок аренды

     5.1. Договор вступает в силу с момента его  подписания  Сторонами  и

действует до ___________________________________________________________.

                        6. Ответственность сторон

     6.1. В случае нарушения сроков осуществления платежей, установленных

в п.3.3 настоящего Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю  пеню  в

размере _____ процента от суммы просроченной задолженности за каждый день

просрочки. Пеня подлежит исчислению и выплате, начиная с ________________

банковского дня просрочки.

     6.2. За просрочку передачи помещения согласно  п.2.1.1  настоящего

Договора  Арендодатель  уплачивает  Арендатору  пеню  в  размере  _______

процента от суммы арендной платы за ________ за каждый день просрочки. По

соглашению Сторон размер такой пени может быть зачтен в подлежащую уплате

Арендатором арендную плату.

     6.3. За просрочку в передаче помещения согласно п.2.3.7  Арендатор

уплачивает  Арендодателю  пеню  в  размере  ________  процента  от  суммы

арендной платы за ________ за каждый день просрочки.

                   7. Обстоятельства непреодолимой силы

     7.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае  действия  обстоятельств  непреодолимой   силы,   а   также   иных

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     7.2. К обстоятельствам, указанным в п.7.1 Договора относятся:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора, ________ и иные события, которые компетентный  арбитражный  суд

признает и объявит случаями непреодолимой силы.

     7.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении соответствующего

обстоятельства, она лишается права ссылаться  на  него,  разве  что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.7.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     7.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей, длятся более ____________________, Стороны определяют дальнейшую

юридическую судьбу Договора.

                       8. Заключительные положения

     8.1. Во всем остальном, что не  предусмотрено  настоящим  Договором,

Стороны   руководствуются   действующим   законодательством    Российской

Федерации.

     8.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или

в связи с ним, Стороны будут  стараться  решать  путем  переговоров.  При

невозможности достичь взаимоприемлемого решения, споры подлежат  передаче

на рассмотрение __________________________________________ (указать суд).

     8.3.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, при условии, если  они  совершены  в  письменной  форме  и

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

     8.4. Все приложения, изменения и дополнения  к  настоящему  Договору

являются его неотъемлемой частью.

     8.5. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в ________

срок.

     8.6. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

              Почтовые адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                   Договор финансовой аренды (лизинга)

                      производственного оборудования

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице _____________________ ,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и ____________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                    (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый  в  дальнейшем  "Арендатор",   с  другой  стороны,   заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1. Арендодатель обязуется по  поручению  Арендатора  приобрести  в

собственность производственное  оборудование  для  производственных  нужд

Арендатора  (далее  -  Оборудование),  перечень  которого  содержится   в

Приложении N 1 к настоящему Договору, у _________________________________

                                     (наименование продавца Оборудования)

(далее - Продавец) и передать  приобретенное  Оборудование  Арендатору во

владение и пользование на условиях, определенных в настоящем Договоре,  а

Арендатор обязуется принять Оборудование и вносить за  его  использование

арендную плату в соответствии с положениями Статьи 5 настоящего Договора.

     1.2. Арендодатель обязуется приобрести Оборудование  у  Продавца  не

позднее ________________ дней с даты заключения настоящего Договора.

     1.3. Арендодатель на условиях заключенного  с  Арендатором  Договора

монтажных  и  пусконаладочных  работ,  являющегося  Приложением  N  2   к

настоящему Договору, принимает  у  Продавца  Оборудование,  доставляет  и

монтирует Оборудование на предприятии Арендатора.

     1.4. По окончании срока настоящего Договора и  выплаты  Арендодателю

причитающихся арендных платежей Оборудование  переходит  в  собственность

Арендатора.

                   2. Срок (финансовой аренды) лизинга

     2.1. Оборудование передается Арендатору в лизинг на  ________  года.

Датой передачи Оборудования Арендатору является дата  сдачи  монтажных  и

пусконаладочных работ в соответствии с условиями Приложения N 2.

                          3. Право собственности

     3.1. Оборудование является собственностью Арендодателя  и  находится

на его балансе.

     3.2. Риск случайной гибели или повреждения Оборудования переходит  к

Арендатору с  даты  фактического  прибытия  Оборудования  на  предприятие

Арендатора, что подтверждается  накладной,  выдаваемой  Арендодателю  при

таком прибытии.

                    4. Условия использования имущества

     4.1. Арендатор обязуется использовать Оборудование строго по прямому

назначению,  содержать  его  в  исправности,  соблюдать   соответствующие

стандарты,  технические   условия,   инструкции  Предприятия-изготовителя

и т.д.

     Техническое обслуживание Оборудования осуществляется Арендатором  на

основании  заключаемого  им  Договора  на  техническое   обслуживание   с

Сервисной организацией, уполномоченной Предприятием-изготовителем.

     4.2. Арендатор не вправе  передавать  Оборудование  в  субаренду,  а

также заключать обременяющие договоры в отношении Оборудования с третьими

лицами без письменного согласия Арендодателя.

     4.3.  Арендатор  обязуется  не  производить  никаких  конструктивных

изменений (модификаций) Оборудования, без согласования с Арендодателем.

     4.4. Арендодатель имеет право в любое время  проверять  состояние  и

условия   использования   Оборудования.   Арендатор   обязан   обеспечить

Арендодателю возможность свободного доступа к Оборудованию.

     4.5.  Арендатор  обязуется  информировать  Арендодателя  в   течение

___________ часов о каждом происшествии  с  Оборудованием,  в  результате

которого Оборудованию был причинен  какой-либо  ущерб,  обо  всех  фактах

порчи, хищения, поломки или иного повреждения Оборудования, в  результате

которого   Оборудование   утрачено   (погибло)   или    ухудшились    его

эксплуатационные характеристики и потребительские свойства.

     4.6. Арендатор   обязуется  допускать  к  техническому  обслуживанию

Оборудования  только  персонал   Сервисной   организации   на   основании

заключенного с ней Договора.

     4.7. На Оборудование  устанавливается  ________  летний  гарантийный

срок. Неисправности, возникшие в период гарантийного  срока  в результате

нарушения Арендатором условий эксплуатации Оборудования, а  также  других

действиях  (бездействиях)  Арендатора,  приведших  к  выходу   из   строя

Оборудования устраняются за счет Арендатора.

     4.8.  Арендатор,  по  окончании  срока   гарантийного   обслуживания

Оборудования  за  свой   счет   несет   все   эксплуатационные   расходы,

осуществляет обслуживание Имущества, его текущий, и капитальный ремонт  с

привлечением Сервисной организации.

                       5. Сроки и порядок расчетов

     5.1. Размер арендных платежей составляет ________ рублей ежемесячно.

Общая сумма арендных платежей составляет _______________________________.

     5.2. Арендные платежи  производятся  не  позднее  ___________  числа

расчетного месяца.

     5.3.  Датой  начала  исчисления  и  уплаты  арендных   платежей   по

настоящему Договору является  дата  передачи  Оборудования  Арендатору  в

соответствии с положениями п.2.1 настоящего Договора.

     5.4. Арендатор вправе, по  согласованию  с  Арендодателем,  погасить

полностью или частично арендные платежи до срока  наступления  платежа  в

соответствии с п.5.2 настоящего Договора.

     5.5. Стороны     устанавливают   следующую   очередность   погашения

требований Арендодателя: в первую очередь Арендатор  погашает  неустойку,

во вторую - просроченную задолженность по арендным платежам, в  третью  -

текущую задолженность по лизинговым платежам.

     5.6. К   Оборудованию    применяется    ускоренная    амортизация  с

коэффициентом ________.

                        6. Ответственность сторон

     6.1. В случае просрочки в оплате арендных  платежей  по   настоящему

Договору Арендатор уплачивает Арендодателю  неустойку в размере _______%

просроченной к перечислению суммы за каждый день просрочки.

     6.2. За просрочку в заключении договора купли-продажи  Оборудования,

а также за ________________ Арендодатель уплачивает Арендатору  неустойку

в размере ________ % от ________ за каждый день просрочки.

                   7. Обстоятельства непреодолимой силы

     7.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае действия обстоятельств  непреодолимой  силы,  прямо  или  косвенно

препятствующих   исполнению   настоящего   Договора,   то   есть    таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     7.2. К обстоятельствам, указанным в п.7.1 Договора относятся:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора, и другие события, которые арбитражный суд  признает  и  объявит

случаями непреодолимой силы.

     7.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит  о  наступлении  обстоятельств

непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.7.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     7.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей,  длятся  более  ________________  месяцев,   Стороны   совместно

определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

                       8. Заключительные положения

     8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  его  подписания  и

действует в течение ________________ лет.

     8.2. Споры и разногласия, возникшие из  настоящего  Договора  или  в

связи с  ним,  будут  решаться  Сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения согласия спор передается на рассмотрение в  Арбитражный  суд

________________________________________________________________________.

     8.3.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Договора понимают  как  составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,   сообщениями   с

использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

     8.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к  настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     8.5. Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     8.6. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в ________

срок.

     8.7. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

          Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуда)

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Ссудодатель", с одной стороны, и _____________

 _________________________________________ в лице _____________________ ,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в дальнейшем "Ссудополучатель",  с другой стороны,   заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1.  По  настоящему  Договору  Ссудодатель  обязуется  передать   в

безвозмездное временное пользование Ссудополучателю _____________________

(далее - Имущество), а  Ссудополучатель обязуется вернуть Имущество в том

состоянии, в каком он его получил с учетом нормального износа.

     1.2. Имущество передается Ссудополучателю во  временное  пользование

для цели _______________________________________________________________.

     1.3. Имущество принадлежит Ссудодателю  на  праве  собственности  на

основании ______________________________________________________________.

     1.4. Ссудодатель гарантирует, что  Имущество  на  момент  заключения

Договора не обременено правами третьих лиц, не является предметом  залога

или спора, под арестом не состоит.

                      2. Права и обязанности сторон

     2.1. Ссудодатель обязуется:

     2.1.1.  Предоставить  Имущество  со  всеми  его  принадлежностями  в

пользование  Ссудополучателю  с  _______________  (дата)   в   состоянии,

соответствующем следующим условиям: ________________________ (технические

характеристики  и  т.д.).   Передача   Имущества   осуществляется   путем

фактического   предоставления   Ссудополучателю   и    подписания    Акта

приема-передачи, отражающего состояние Имущества на момент  его  передачи

Ссудополучателю. С момента подписания Акта приема-передачи он  становится

неотъемлемой частью настоящего Договора.

     2.1.2. Одновременно с передачей Имущества  передать  Ссудополучателю

всю необходимую документацию на Имущество.

     2.2. Ссудополучатель обязуется:

     2.2.1.  Поддерживать  Имущество  в  исправном   состоянии,   включая

осуществление текущего и капитального ремонта;

     2.2.2. Использовать Имущество в соответствии с целью  его  передачи,

указанной в п.1.2 настоящего Договора.

     2.2.3. Нести все расходы по содержанию Имущества;

     2.2.4.  Не  передавать   Имущество   в   аренду,   в   безвозмездное

пользование,  не  передавать  свои  права  и  обязанности  по  настоящему

Договору третьим лицам без письменного согласия Ссудодателя.

     2.2.5. По истечении  срока  действия  настоящего  Договора  передать

Имущество Ссудодателю по Акту приема-передачи в том же состоянии,  что  и

на   момент   получения,   с   учетом   амортизации    и    естественного

износа/__________________________________   (можно   предусмотреть   иное

состояние Имущества на момент его возврата Ссудодателю).

                      3. Срок пользования имуществом

     3.1. Имущество предоставляется на срок __________________________.

                  4. Расторжение и прекращение Договора

     4.1. Если Ссудодатель  не  передает  в  назначенный  срок  Имущество

Ссудополучателю, последний  вправе  потребовать  расторжения  Договора  и

возмещения понесенного им реального ущерба.

     4.2. Ссудополучатель вправе в любое время отказаться  от  настоящего

Договора независимо от  нарушений  его  условий  Ссудодателем,  письменно

известив об этом Ссудодателя за  ____________________  до  даты  возврата

Имущества.

     4.3. Ссудодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора  в

случаях, когда Ссудополучатель:

     - использует Имущество в нарушение условий Договора;

     - не выполняет обязанностей по  поддержанию  Имущества  в  исправном

состоянии или по  его  содержанию,  что  существенно  ухудшает  состояние

Имущества;

     - без согласия Ссудодателя передал вещь третьему лицу.

     4.4.  Ссудополучатель  вправе   требовать   досрочного   расторжения

Договора:

     - при обнаружении  недостатков,  делающих  нормальное  использование

Имущества невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и

не мог знать в момент заключения Договора;

     - если Имущество в силу обстоятельств, за которые  он  не  отвечает,

окажется в состоянии, непригодном для использования;

     - если при заключении Договора  ссудодатель  не  предупредил  его  о

правах третьих лиц на Имущество;

     - при неисполнении Ссудодателем обязанности передать  принадлежности

Имущества и относящиеся к Имуществу документы.

                        5. Ответственность сторон

     5.1. За просрочку в возврате  Имущества  Ссудополучатель  уплачивает

Ссудодателю пеню в размере ________ % от стоимости  Имущества  за  каждый

день просрочки.

                   6. Обстоятельства непреодолимой силы

     6.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае действия обстоятельств  непреодолимой  силы,  прямо  или  косвенно

препятствующих   исполнению   настоящего   Договора,   то   есть    таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     6.2. К обстоятельствам, указанным в п.6.1 Договора относятся:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора, и другие события, которые арбитражный суд  признает  и  объявит

случаями непреодолимой силы.

     6.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит  о  наступлении  обстоятельств

непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.6.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     6.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей,  длятся  более  ________________  месяцев,   Стороны   совместно

определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

                       7. Заключительные положения

     7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  его  подписания  и

действует до возврата Ссудополучателем Имущества Ссудодателю.

     7.2. Споры и разногласия, возникшие из  настоящего  Договора  или  в

связи с  ним,  будут  решаться  Сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения    согласия    спор    передается    на    рассмотрение    в

__________________________________________________________ (указать суд).

     7.3.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Договора понимают  как  составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,   сообщениями   с

использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

     7.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к  настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     7.5. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в ________

срок.

     7.6. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                             Договор подряда

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ________________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий

Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1. Подрядчик обязуется  выполнить  по  заданию  Заказчика  работу,

указанную в п.1.2 настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику,  а

Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

     1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: _______________

_______________________________________________________ (далее - Работа).

                      2. Права и обязанности сторон

     2.1. Подрядчик обязан:

     2.1.1. Выполнить Работу в соответствии с условиями, предъявляемыми к

качеству Работы на основании п.6 настоящего Договора.

     2.1.2.  Выполнить  Работу  из  своих  материалов,  своими  силами  и

средствами 1.

     2.1.3.  Выполнить  Работу  в  срок,  указанный  в  п.4  настоящего

Договора.

     2.1.4. Не привлекать без письменного согласия Заказчика  других  лиц

(субподрядчиков).

     2.1.5. По результатам Работы передать ее результат и права  на  него

Заказчику, а также передать Заказчику информацию, необходимую  последнему

для эксплуатации, а также иного использования результата Работы.

     2.1.6. Исправить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные

недостатки,  если  в  процессе  выполнения  Работы   Подрядчик   допустил

отступление от условий  Договора,  ухудшившее  качество  Работы,  в  срок

дополнительно согласованный Сторонами.

     2.2. Подрядчик вправе:

     2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную  в

п.3 настоящего Договора цену на удержание результата работ.

     2.2.2. Не приступать к выполнению Работы,  приостановить  Работу,  а

также отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения  убытков

в случаях, когда нарушение Заказчиком своих  обязанностей  по  настоящему

Договору (в том числе по  оплате  или  предоставлению  проектной  и т.п.

документации, необходимых разъяснений  и т.д.)  препятствует  выполнению

Работы.

     2.3. Заказчик обязан:

     2.3.1. В течение ____________  предоставить  Подрядчику  задание  на

выполнение Работы с  приложением  необходимой  проектной  документации  с

техническими условиями и характеристиками.

     2.3.2. Оплатить Работу в порядке, согласованном в  п.3  настоящего

Договора.

     2.3.3. Давать по  запросу  Подрядчика  разъяснения  и  документацию,

необходимые последнему для надлежащего выполнения  Работы  по  настоящему

Договору.

     2.3.4.  Принять  результат  Работы  в   соответствии   с   условиями

настоящего Договора.

     2.4. Заказчик имеет право:

     2.4.1. В любое время в  рабочие  часы  Подрядчика  проверять  ход  и

качество  работы,  выполняемой   Подрядчиком,   не   вмешиваясь   в   его

деятельность.

     2.4.2. Отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков, если

Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работы или выполняет ее

настолько  медленно,  что  завершение  Работы  к  сроку  становится  явно

невозможным.

     2.4.3. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи  ему

результатов  Работы,  уплатив   Подрядчику   часть   установленной   цены

пропорционально части  Работы,  выполненной  до  получения  извещения  об

отказе Заказчика от исполнения Договора.

                    3. Цена работы и порядок расчетов

     3.1. Цена выполняемой Подрядчиком Работы составляет, _________ в том

числе НДС _____________.

     3.2. Цена, указанная в п.3.1 Договора включает  в  себя  компенсацию

издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

     3.3. Оплата Работы осуществляется в следующем порядке:

     3.3.1. В течение  ________  дней  с  момента  подписания  настоящего

Договора Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _______________,

в том числе НДС ______________.

     3.3.2. Остальную сумму в размере ____________________________, в том

числе НДС ____________ Заказчик  выплачивает после выполнения Подрядчиком

Работы в течение ________________  дней с момента подписания Акта приемки

результата выполненной Работы обеими Сторонами.

     3.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления

средств Подрядчику по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.

                        4. Срок выполнения работы

     4.1. Срок выполнения Работы устанавливается с "____"_______200___ г.

до "______" ________ 200___ г.

     Подрядчик имеет право выполнить Работу досрочно.

                            5. Приемка работы

     5.1. Заказчик обязан в течение _____________ дней после получения от

Подрядчика извещения  об  окончании  Работы,  либо  по  истечении  срока,

указанного в п.4.1 настоящего Договора, с участием Подрядчика осмотреть и

принять Работу и ее результат по Акту приемки.

     Акт приемки подписывается обеими Сторонами.

     5.2. При обнаружении  при  приемке  Работы  отступлений  от  условий

Договора, ухудшающих результат Работы, или  иных  недостатков  в  Работе,

Заказчик обязан немедленно заявить об этом  Подрядчику  и  отразить  свои

замечания в  Акте  приемки  либо  в  специально  составленном  документе,

являющемся неотъемлемой  частью  Акта.  При  отказе  от  подписания  Акта

приемки одной из Сторон об этом делается отметка в  Акте.  Основания  для

отказа излагаются отказавшейся Стороной непосредственно в Акте приемки.

     5.3. Подрядчик обязуется устранить по требованию Заказчика  за  свой

счет  все  выявленные  при  приемке  Работ  недостатки  в   дополнительно

согласованный  Сторонами  срок,  если  Сторонами  не  будет   согласовано

соразмерное уменьшение цены Работы или  возмещение  Подрядчиком  расходов

Заказчика, связанных с устранением выявленных недостатков.

               6. Качество работы. Гарантия качества работы

     6.1. Выполняемая    по    настоящему    договору     Работа   должна

соответствовать следующим условиям:______________________________________

________________________________________________________________________.

     Работа должна выполняться из следующих материалов: _________________

________________________________________________________________________.

     6.2. Результат Работы  должен  быть  пригоден  для  использования  в

следующих целях: _______________________________________________________.

     6.3. На результат Работы устанавливается гарантийный срок _________.

     Гарантийный срок начинает течь с  момента  подписания  Акта  приемки

результата выполненной Работы или с момента, когда такой Акт  должен  был

быть подписан, но подписан не был по вине Заказчика.

     6.4.  Требования,  связанные  с  недостатками   результата   Работы,

Заказчик имеет право предъявить в течение гарантийного срока.

                        7. Ответственность сторон

     7.1. За  нарушение  срока  начала  выполнения  Работы,   указанного  в

п.4.1 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню  из  расчета

_______ % от суммы аванса, установленной п.3.3.1 Договора за каждый день

просрочки начала  выполнения  Работы,  если  только  такая  просрочка  не

вызвана неисполнением своих обязательств Заказчиком.

     7.2. За  нарушение  срока  окончания  выполнения  Работы, указанного в

п.4.1 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню  из  расчета

_______ % от всей цены Работы, установленной п.3.1  Договора  за  каждый

день просрочки окончания выполнения Работы, если только  такая  просрочка

не вызвана неисполнением своих обязательств Заказчиком.

     В случае нарушения срока окончания выполнения Работы Подрядчик также

возмещает Заказчику убытки, причиненные такой просрочкой.

     7.3.  В  случае  просрочки  оплаты  Работы,  предусмотренной  п.3

настоящего  Договора,  Заказчик  уплачивает  Подрядчику  пеню  в  размере

_______ % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

                   8. Обстоятельства непреодолимой силы

     8.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае действия обстоятельств  непреодолимой  силы,  прямо  или  косвенно

препятствующих   исполнению   настоящего   Договора,   то   есть    таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     8.2. К обстоятельствам, указанным в п.8.1 Договора относятся:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора, и другие события, которые компетентный суд признает  и  объявит

случаями непреодолимой силы.

     8.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит  о  наступлении  обстоятельств

непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.8.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     8.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей,  длятся  более  _______  месяцев,  Стороны  совместно  определят

дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

                       9. Заключительные положения

     9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  его  подписания  и

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

     9.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора  или  в

связи с  ним,  будут  решаться  Сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения    согласия    спор    передается    на    рассмотрение    в

__________________________________________________________ (указать суд).

     9.3.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Договора понимают  как  составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,   сообщениями   с

использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

     9.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к  настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     9.5. Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     9.6. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок.

     9.7. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

           Договор на выполнение научно-исследовательских работ

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ________________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый  в   дальнейшем "Исполнитель",  с  другой   стороны, заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1.  Исполнитель  обязуется  провести   обусловленные   техническим

заданием Заказчика научные  исследования,  по  теме,  указанной  в  п.1.2

настоящего Договора, и сдать результат исследований Заказчику, а Заказчик

обязуется принять результат исследований Исполнителя и оплатить его.

     1.2. Исполнитель проводит следующие научные исследования: __________

_______________________________________________________ (далее - Работа).

                      2. Права и обязанности сторон

     2.1. Исполнитель обязан:

     2.1.1. Выполнить Работу в соответствии с согласованным с  Заказчиком

техническим заданием и передать результат Работы в срок, установленный  в

п.4.1 настоящего Договора.

     2.1.2. Согласовывать  с  Заказчиком   необходимость   использования

охраняемых  результатов  интеллектуальной   деятельности,   принадлежащих

третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

     2.1.3. Незамедлительно  информировать  Заказчика  об   обнаруженной

невозможности получить  ожидаемые  результаты  или  о  нецелесообразности

продолжения Работы.

     2.1.4. Провести научные  исследования  лично,  не  привлекать  к  их

проведению других лиц без письменного согласия Заказчика.

     2.1.5. По  запросу  Заказчика  информировать   Заказчика   о   ходе

проведения Работы.

     2.1.6. По результатам  Работы  передать  Заказчику  ее  результат  в

порядке, предусмотренном статьей 5 настоящего Договора.

     2.2. Исполнитель вправе:

     2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную  в

п.3 настоящего Договора цену на удержание результата Работ.

     2.2.2. Не приступать к выполнению Работы,  приостановить  Работу,  а

также отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения  убытков

в случаях, когда нарушение Заказчиком своих  обязанностей  по  настоящему

Договору (в том числе по оплате или предоставлению  технического  задания

или информации, необходимых разъяснений) препятствует выполнению Работы.

     2.3. Заказчик обязан:

     2.3.1. В течение _________________  с  даты  заключения   настоящего

Договора предоставить Заказчику техническое задание на выполнение  Работы

с  приложением  необходимой  документации,   техническими   условиями   и

характеристиками.

     Техническое  задание   является   неотъемлемой   частью   настоящего

Договора.

     2.3.2.  Оплатить  Работу  в  порядке,  согласованном  в   статье   3

настоящего Договора.

     2.3.3. Передавать Исполнителю информацию и документацию, необходимую

последнему для надлежащего выполнения Работы по настоящему Договору.

     2.3.4.  Принять  результат  Работы  в   соответствии   с   условиями

настоящего Договора.

     2.3.5. Если в  ходе  Работы  Исполнителя  обнаружится  невозможность

достижения  результатов  вследствие  обстоятельств,   не   зависящих   от

Исполнителя,  оплатить  стоимость   Работ,   проведенных   до   выявления

невозможности получить предусмотренные настоящим Договором результаты,  в

размере, соответствующем части цены работ, указанной в п.3.1  настоящего

Договора.

      2.4. Заказчик имеет право:

      2.4.1. Отказаться от Договора  и  потребовать  возмещения  убытков,

если Исполнитель не  приступает  своевременно  к  выполнению   Работы или

выполняет ее настолько медленно, что завершение Работы к сроку становится

явно невозможным.

      2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему

результатов  Работы,  уплатив  Исполнителю   часть     установленной цены

пропорционально части  Работы,  выполненной  до  получения   извещения об

отказе Заказчика от исполнения Договора.

                    3. Цена работы и порядок расчетов

     3.1. Цена выполняемой Исполнителем Работы составляет ______________,

в том числе НДС ______________.

     3.2. Цена, указанная в п.3.1 Договора включает в  себя  компенсацию

издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

     3.3. Оплата Работы осуществляется в следующем порядке 2:

     3.3.1. В течение _________  дней  с  момента  заключения  настоящего

Договора Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере ____________, в

том числе НДС _________.

     3.3.2. Остальную сумму в размере ___________________,  в  том  числе

НДС ____________,  Заказчик  выплачивает  после  выполнения  Исполнителем

Работы в течение _____________ дней с  момента  подписания  Акта  приемки

результата выполненной Работы обеими Сторонами.

     3.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления

средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, по

курсу ЦБ РФ на дату перечисления.

                        4. Срок выполнения работы

     4.1.  Срок  выполнения  Работы  устанавливается  с  даты   получения

Исполнителем от Заказчика технического задания и составляет _____________

___________________.

     Исполнитель имеет право выполнить Работу досрочно.

                            5. Приемка работы

     5.1. Заказчик обязан в течение ______________ дней  после  получения

от Исполнителя извещения об окончании Работы, либо  по  истечении  срока,

указанного в п.4.1 настоящего Договора, принять Работу и ее результат по

Акту приемки.

     Акт приемки подписывается обеими Сторонами.

     5.2. Исполнитель  гарантирует  передачу  полученного  по  настоящему

Договору результата Работ, не нарушающего исключительных прав других лиц.

                        6. Ответственность сторон

     6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за нарушение

настоящего Договора, если не докажет, что такое нарушение произошло не по

его вине.

     6.2. За  нарушение  срока начала  выполнения  Работы,  указанного  в

п.4.1 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета

_______ % от суммы аванса, установленной п.3.3.1 Договора за каждый день

просрочки начала выполнения Работы.

     6.3. За нарушение срока окончания выполнения Работы, указанного в

п.4.1 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета

_______ % от всей цены Работы, установленной п.3.1  Договора  за  каждый

день просрочки окончания выполнения Работы.

     6.4.  В  случае  просрочки  оплаты  Работы,  предусмотренной  п.3

настоящего Договора,  Заказчик  уплачивает  Исполнителю  пеню  в  размере

_______ % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

                   7. Обстоятельства непреодолимой силы

     7.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае действия обстоятельств  непреодолимой  силы,  прямо  или  косвенно

препятствующих   исполнению   настоящего   Договора,   то   есть    таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     7.2. К обстоятельствам, указанным в п.7.1 Договора относятся:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора, и другие события, которые компетентный суд признает  и  объявит

случаями непреодолимой силы.

     7.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит  о  наступлении  обстоятельств

непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.7.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     7.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей,  длятся  более  _______  месяцев,  Стороны  совместно  определят

дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

                       8. Заключительные положения

     8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  его  подписания  и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

     8.2.  Стороны  обязуются  обеспечить  конфиденциальность   сведений,

касающихся предмета настоящего Договора, хода его исполнения и полученных

результатов. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными, определяется

в дополнительном соглашении Сторон.

     Каждая из Сторон обязуется  публиковать  полученные  при  выполнении

Работы сведения, признанные конфиденциальными, только с  согласия  другой

Стороны.

     8.3. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора  или  в

связи с  ним,  будут  решаться  Сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения    согласия    спор    передается    на    рассмотрение    в

__________________________________________________________ (указать суд).

     8.4.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Договора понимают  как  составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,   сообщениями   с

использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

     8.5. Любые дополнения, протоколы, приложения к  настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     8.6. Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     8.7. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации  Стороны  информируют  друг  друга  в  письменном  виде   в

______________ срок.

     8.8. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

               Договор на выполнение опытно-конструкторских

                         и технологических работ

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ________________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый  в   дальнейшем "Исполнитель",  с  другой   стороны, заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1. Исполнитель обязуется выполнить работу по  разработке  согласно

заданию Заказчика образца нового изделия ________________________________

                                            общее наименование изделия

и  конструкторской  документации  на  него  (далее  -   Работу)  и  сдать

результат Работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы

Исполнителя и оплатить его.

     1.2. Технические,  научные,  экономические,  дизайнерские  и  другие

требования к Работе содержатся в задании Заказчика.

                      2. Права и обязанности сторон

     2.1. Исполнитель обязан:

     2.1.1. Выполнить Работу в соответствии с согласованным с  Заказчиком

заданием и передать результат Работы  в  срок,  установленный  в  п.4.1

настоящего Договора.

     2.1.2.  Согласовывать  с  Заказчиком   необходимость   использования

охраняемых  результатов  интеллектуальной   деятельности,   принадлежащих

третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

     2.1.3.  Незамедлительно  информировать  Заказчика  об   обнаруженной

невозможности получить  ожидаемые  результаты  или  о  нецелесообразности

продолжения Работы.

     2.1.4. Провести Работу лично, не привлекать к ее  проведению  других

лиц без письменного согласия Заказчика.

     2.1.5.  По  запросу  Заказчика  информировать   Заказчика   о   ходе

проведения Работы.

     2.1.6. По результатам  Работы  передать  Заказчику  ее  результат  в

порядке, предусмотренном статьей 5 настоящего Договора.

     2.2. Исполнитель вправе:

     2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную  в

п.3 настоящего Договора цену на удержание результата Работ.

     2.2.2. Не приступать к выполнению Работы,  приостановить  Работу,  а

также отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения  убытков

в случаях, когда нарушение Заказчиком своих  обязанностей  по  настоящему

Договору (в том числе по оплате или предоставлению  технического  задания

или информации, необходимых разъяснений) препятствует выполнению Работы.

     2.2.3.  Использовать  полученные  в  ходе   выполнения   Работы   по

настоящему Договору результаты для собственных нужд.

     2.3. Заказчик обязан:

     2.3.1. В течение _____________________  с даты заключения настоящего

Договора  предоставить  Исполнителю  задание  на  выполнение   Работы   с

приложением   необходимой   документации,   техническими   условиями    и

характеристиками.

     Техническое  задание   является   неотъемлемой   частью   настоящего

Договора.

     2.3.2. Оплатить   Работу  в  порядке,  согласованном  в   статье   3

настоящего Договора.

     2.3.3. Передавать Исполнителю информацию и документацию, необходимую

последнему для надлежащего выполнения Работы по настоящему Договору.

     2.3.4.  Принять  результат  Работы  в   соответствии   с   условиями

настоящего Договора.

     2.3.5. Если в ходе Работы Исполнителя обнаружится  возникшая  не  по

вине Исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения Работы,

оплатить Исполнителю понесенные последним затраты.

     2.4. Заказчик имеет право:

     2.4.1. Отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков, если

Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Работы или  выполняет

ее настолько медленно, что завершение  Работы  к  сроку  становится  явно

невозможным.

     2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи  ему

результатов  Работы,  уплатив  Исполнителю   часть   установленной   цены

пропорционально части  Работы,  выполненной  до  получения  извещения  об

отказе Заказчика от исполнения Договора.

     2.5.  Стороны  обязуются  обеспечить  конфиденциальность   сведений,

касающихся предмета настоящего Договора, хода его исполнения и полученных

результатов. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными, определяется

в дополнительном соглашении Сторон.

     Каждая из сторон обязуется  публиковать  полученные  при  выполнении

Работы сведения, признанные конфиденциальными, только с  согласия  другой

Стороны.

                    3. Цена работы и порядок расчетов

     3.1. Цена выполняемой Исполнителем Работы составляет ______________,

в т.ч. НДС.

     3.2. Цена, указанная в п.3.1 Договора включает  в  себя  компенсацию

издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

     3.3. Оплата Работы осуществляется в следующем порядке:

     3.3.1. В  течение  _______  дней  с  момента  заключения  настоящего

Договора Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере _______, в т.ч.

НДС.

     3.3.2. В течение _______ дней  с  момента  подписания  Акта  приемки

Работы по очередному соответствующему  этапу  согласно  Плану  выполнения

Работы Заказчик выплачивает Исполнителю сумму в размере ______________  в

т.ч. НДС.

     3.3.3. Оставшуюся сумму в  размере ___________________ , в т.ч. НДС,

Заказчик выплачивает после выполнения Исполнителем Работы в полном объеме

в  течение  _____________  дней  с  момента   подписания   Акта   приемки

окончательного результата выполненной Работы.

     3.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления

средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, по

курсу ЦБ РФ на дату перечисления.

                        4. Срок выполнения работы

     4.1.  Общий  срок   выполнения   Работы   по   настоящему   Договору

устанавливается с даты получения  Исполнителем  от  Заказчика  задания  и

составляет ____________________________.

     4.2.  Работа  выполняется   Исполнителем   поэтапно.   Вид   Работы,

выполняемой  на  соответствующем  этапе,  а  также  срок  ее   выполнения

определяются  в  Плане  выполнения  Работы,  являющемся   Приложением   к

настоящему Договору.

     Исполнитель имеет право выполнить Работу досрочно.

                            5. Приемка работы

     5.1. Заказчик обязан в течение __________ дней  после  получения  от

Исполнителя извещения об окончании соответствующего этапа Работы, либо по

истечении срока, указанного в Плане выполнения Работы, принять Работу  по

соответствующему этапу по Акту приемки Работы.

     По результатам выполнения  Работы  по  настоящему  Договору  Стороны

подписывают Акт приемки окончательного результата выполненной Работы.

     5.2. Исполнитель  гарантирует  передачу  полученного  по  настоящему

Договору результата Работ, не нарушающего исключительных прав других лиц.

                        6. Ответственность сторон

     6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за нарушение

настоящего Договора, если не докажет, что такое нарушение произошло не по

его вине.

     6.2. За  нарушение  срока  начала выполнения  Работы,  указанного  в

п.4.1 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета

_______ % от суммы аванса, установленной п.3.3.1  Договора,  за  каждый

день просрочки начала выполнения Работы.

     6.3.   За   нарушение   срока   окончания   выполнения   Работы   по

соответствующему  этапу,  определенному  в   Плане   выполнения   Работы,

Исполнитель уплачивает  Заказчику  пеню  из  расчета  ______________%  от

суммы,  подлежащей   выплате   Заказчиком   за   выполнение   Работы   по

соответствующему этапу, установленной п.3.3.2 Договора, за  каждый  день

просрочки окончания выполнения Работы.

     6.4. За нарушение срока окончания выполнения Работы, указанного в

п.4.1 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета

______________ % от всей цены Работы, установленной п.3.1  Договора  за

каждый день просрочки окончания выполнения Работы.

     6.5. В случае просрочки оплаты  Работы,  предусмотренной  статьей  3

настоящего Договора,  Заказчик  уплачивает  Исполнителю  пеню  в  размере

______________ % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

                   7. Обстоятельства непреодолимой силы

     7.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае действия обстоятельств  непреодолимой  силы,  прямо  или  косвенно

препятствующих   исполнению   настоящего   Договора,   то   есть    таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     7.2. К обстоятельствам, указанным в п.7.1 Договора относятся:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора, и другие события, которые компетентный суд признает  и  объявит

случаями непреодолимой силы.

     7.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит  о  наступлении  обстоятельств

непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.7.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     7.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей, длятся более ______________ месяцев, Стороны совместно определят

дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

                       8. Заключительные положения

     8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  его  подписания  и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

     8.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора  или  в

связи с  ним,  будут  решаться  Сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения    согласия    спор    передается    на    рассмотрение    в

__________________________________________________________ (указать суд).

     8.3.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Договора понимают  как  составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,   сообщениями   с

использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

     8.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к  настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     8.5. Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     8.6. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации  Стороны  информируют  друг  друга  в  письменном  виде   в

______________ срок.

     8.7. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                      Договор о предоставлении услуг

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и _________________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый  в   дальнейшем "Исполнитель",  с  другой   стороны, заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1.  Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  принимает  на   себя   за

вознаграждение обязательства по предоставлению Заказчику следующих услуг:

_________________________________________________________________________

     Результат работ предоставляется Исполнителем в форме ______________.

     1.2. Исполнитель обязуется  оказать  названные  в  п.1.1  настоящего

Договора услуги в течение ____________ (период времени)  с  даты  выплаты

аванса в соответствии с условиями настоящего Договора.

                      2. Права и обязанности сторон

     2.1 Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:

     2.1.1. соблюдать строгую конфиденциальность в отношении  информации,

полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора.

     2.1.2.  обеспечить  выполнение  заказа  надлежащим   образом   и   в

надлежащий срок.

     2.1.3. оказать  услуги  лично,  если  иное  не  будет  дополнительно

согласовано Сторонами.

     2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

     2.2.1. оплатить услуги, а также компенсировать  необходимые  расходы

Исполнителя, связанные с выполнением заказа в соответствии со  статьей  3

настоящего Договора;

     2.2.2. своевременно обеспечивать Исполнителя всеми необходимыми  для

выполнения им своих  обязательств  документами  и  информацией,  а  также

предоставлять разъяснения по существу заказа по требованию Исполнителя;

     2.2.3.  не  распространять   каким-либо   способом   полученные   от

Исполнителя сведения без его письменного согласия, если иное не  вытекает

из существа заказа;

     2.3 Исполнитель имеет право приостанавливать исполнение заказа, если

Заказчик  не  выполняет  либо   ненадлежащим   образом   выполняет   свои

обязательства по настоящему Договору.

     2.4. Заказчик имеет право:

     2.4.1.   приостанавливать   оплату   предоставляемых   услуг,   если

Исполнитель  не  выполняет  либо  ненадлежащим  образом  выполняет   свои

обязательства по настоящему Договору.

     2.4.2. осуществлять контроль за выполнением заказа, не вмешиваясь  в

область профессиональной компетенции Исполнителя.

                     3. Цена услуг и порядок расчетов

     3.1. Размер вознаграждения Исполнителя составляет _______ долл. США,

в том числе НДС _______________.

     3.2. В течение _______ дней с даты  подписания  настоящего  Договора

Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере _______ долл. США, в том

числе НДС ________.

     3.3. В течение _______ дней с  даты  подписания  акта  сдачи-приемки

работ по настоящему Договору Заказчик перечисляет остаток  вознаграждения

в размере _______ долл. США, в том числе НДС _______.

     3.4. Оплата производится в рублях по курсу Центрального Банка России

на день платежа.

                          4. Сдача-приемка работ

     4.1. Сдача работ осуществляется путем представления в  согласованный

срок результата работ в ______________ форме согласно п.1.1  настоящего

Договора.

     4.2. В течение _______ срока Заказчик  обязуется  принять  результат

работ и составить акт сдачи-приемки  работ  или  предоставить  письменное

мотивированное возражение против подписания такого акта.

                        5. Ответственность сторон

     5.1. В случае просрочки платежей  по  настоящему  Договору  Заказчик

выплачивает Исполнителю пеню в размере _______ % от  суммы  задолженности

за каждый день просрочки.

     5.2. В случае просрочки в оказании услуг в  соответствии  с  п.1.1

настоящего Договора Исполнитель  выплачивает  Заказчику  пеню  в  размере

_______ % от суммы, подлежащей уплате  Заказчиком  на  основании  п.3.3

настоящего Договора.

     Ответственность Исполнителя по  настоящему  пункту  наступает,  если

только просрочка в оказании услуг  не  вызвана  неисполнением  Заказчиком

своих обязательств, в том числе по предоставлению Исполнителю необходимой

информации, документов и разъяснений.

                   6. Обстоятельства непреодолимой силы

     6.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае действия обстоятельств  непреодолимой  силы,  прямо  или  косвенно

препятствующих   исполнению   настоящего   Договора,   то   есть    таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     6.2. К обстоятельствам, указанным в п.6.1 Договора относятся:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора, и другие события, которые компетентный суд признает  и  объявит

случаями непреодолимой силы.

     6.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит  о  наступлении  обстоятельств

непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.6.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     6.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей, длятся более ______________ месяцев, Стороны совместно определят

дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

                       7. Заключительные положения

     7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.

     7.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора  или  в

связи с  ним,  будут  решаться  сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения    согласия    спор    передается    на    рассмотрение    в

__________________________________________________________ (указать суд).

     7.3.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Договора понимают  как  составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,   сообщениями   с

использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

     7.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к  настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     7.5. Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     7.6. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации стороны информируют друг друга в письменном виде в  _______

срок.

     7.7. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                        Договор перевозки груза

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Перевозчик", с одной стороны, и ______________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый  в   дальнейшем "Отправитель",  с  другой   стороны, заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1. По настоящему договору Перевозчик обязуется доставить вверенный

ему Отправителем груз __________________________________________________,

                                 (наименование груза)

характеристики  и  количество которого  содержатся в  Приложении  N  1  к

настоящему Договору (далее - Груз), в пункт назначения,  указанный  в

п.2.1 настоящего Договора и выдать Груз уполномоченному на его  получение

лицу,  а  Отправитель  обязуется  уплатить  за  перевозку  Груза   плату,

установленную настоящим Договором.

                      2. Порядок и условия перевозки

     2.1. Пунктом  назначения  Груза  по  настоящему  Договору  является:

________________________________________________________________________.

     2.2. Груз передается Перевозчику  для  перевозки  в  Месте  передачи

Груза:__________________________________________________________________.

     2.3. Перевозка Груза производится ___________________ транспортом  и

должна соответствовать следующим требованиям: ___________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

     2.4. Погрузка (выгрузка)  груза  осуществляется  силами  и  за  счет

Отправителя в следующие сроки и в порядке: ______________________________

________________________________________________________________________.

     2.5. Выдача Груза  Перевозчиком  в  Пункте  назначения  производится

уполномоченному Отправителем лицу. Полномочия такого лица  подтверждаются

предъявлением Перевозчику следующих документов _________________________.

                          3. Обязанности сторон

     3.1. Перевозчик обязан:

     3.1.1. Определить количество транспортных  средств  и  их  типы  для

осуществления перевозки Груза в  соответствии  с  требованиями  статьи  2

настоящего Договора.

     3.1.2.  Подать  Отправителю  под  погрузку  исправные   транспортные

средства в состоянии, пригодном для перевозки Груза,  в  следующий  срок:

_________________________________.

     3.1.3.  Доставить   Груз   в   Пункт   назначения   и   выдать   его

уполномоченному на его получение лицу в следующий срок:________________.

     3.2. Отправитель обязан:

     3.2.1.  К  дате   подачи   Перевозчиком   транспортных   средств   в

соответствии с п.3.1.2 настоящего Договора подготовить Груз к  перевозке

и доставить его в Место передачи Груза.

     3.2.2. осуществить погрузку Груза в Месте передачи и разгрузку Груза

в Пункте назначения в соответствии с п.2.4 настоящего Договора.

     3.2.3.  Обеспечить  принятие  Груза  в  Пункте  назначения  в  срок,

указанный в п.3.1.3 настоящего Договора.

     3.2.4. Оплатить перевозку Груза в порядке, установленном в статье  4

настоящего Договора.

              4. Плата за перевозку груза и порядок расчетов

     4.1. Плата за перевозку Груза составляет ___________________________

в том числе НДС______________________.

     4.2. ______________ процентов стоимости перевозки Груза  Отправитель

уплачивает авансом за _______ дней до даты подачи транспортных средств  в

соответствии с п.3.1.2 настоящего Договора.

     4.3.  Оставшиеся  _______  процентов   стоимости   перевозки   Груза

Отправитель уплачивает  в  течение  _______  дней  с  даты  выдачи  Груза

Перевозчиком в Пункте назначения Груза.

     4.4.  Оплата  производится  в  рублях  по  курсу  ЦБ  РФ   на   день

осуществления платежа.

                        5. Ответственность сторон

     5.1. В случае неподачи транспортных средств для  перевозки  Груза  в

срок,  предусмотренный   п.3.1.2   настоящего   Договора,   Перевозчик

выплачивает Отправителю ______________.

     5.2.  В  случае   непредъявления   либо   неиспользования   поданных

транспортных средств Отправитель выплачивает Перевозчику ______________.

     5.3. Ответственность, установленную настоящей статьей, Стороны несут

дополнительно к ответственности, установленной  законодательством  РФ,  в

том числе транспортными уставами и кодексами.

                   6. Обстоятельства непреодолимой силы

     6.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае действия обстоятельств  непреодолимой  силы,  прямо  или  косвенно

препятствующих   исполнению   настоящего   Договора,   то   есть    таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     6.2. К обстоятельствам, указанным в п.6.1 Договора относятся:  война

и  военные  действия,  восстание,  эпидемии,  землетрясения,  наводнения,

заносы,  акты  органов  власти,  непосредственно  затрагивающие   предмет

настоящего Договора,  прекращение  или  ограничение  перевозки  грузов  в

соответствующем направлении,  установленное  в  порядке,  предусмотренном

соответствующим  транспортным  уставом  или  кодексом,  а  также   другие

события,  которые   арбитражный   суд   признает   и   объявит   случаями

непреодолимой силы.

     6.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит  о  наступлении  обстоятельств

непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.6.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     6.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей, длятся более ______________ месяцев, Стороны совместно определят

дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

                       7. Заключительные положения

     7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  его  подписания  и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

     7.2. Заключение настоящего Договора  подтверждается  составлением  и

выдачей Перевозчиком Отправителю транспортной накладной (иного  документа

на груз).

     7.3. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора  или  в

связи с ним, решаются Сторонами путем предъявления претензий  в  порядке,

предусмотренном  настоящим  Договором  и   соответствующим   транспортным

уставом или кодексом.

     7.4. Претензии, возникающие  по  настоящему  Договору,  должны  быть

предъявлены в  письменной  форме  в  течение  ______________  дней  после

возникновения оснований для их предъявления.

     7.5.  Сторона,  получившая  претензию,  обязана  рассмотреть  ее   и

ответить по существу претензии в письменной форме не позднее  ___________

дней с даты получения претензии.

     7.6. В  случае  неурегулирования  Сторонами  спора  в  претензионном

порядке,   спор   передается   на   рассмотрение   в   Арбитражный    суд

_____________________.

     7.7.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Договора понимают  как  составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,   сообщениями   с

использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

     7.8. Любые дополнения, протоколы, приложения к  настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     7.9. Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     7.10. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов  или

реорганизации  стороны  информируют  друг  друга  в  письменном  виде   в

_______ срок.

     7.11. Настоящий Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                     Договор транспортной экспедиции

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Экспедитор", с одной стороны, и ______________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый    в   дальнейшем  "Клиент",   с   другой   стороны, заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1. Экспедитор обязуется  за  вознаграждение  и  за  счет  Клиента,

выступающего Грузополучателем, выполнить на условиях настоящего  Договора

услуги, связанные с перевозкой груза ____________________________________

________________________________________________________________________,

                        (наименование груза)

     характеристики и количество которого содержатся в Приложении N  1  к

настоящему Договору (далее - Груз).

     1.2.  В  рамках  настоящего  Договора  на  Экспедитора   возлагаются

следующие обязанности:

     -  организация  перевозки  Груза  транспортом,  по  маршруту   и   в

соответствии  с  требованиями  к  перевозке,  установленными  Клиентом  и

согласованными Сторонами в Приложении N 2 к настоящему Договору;

     - поиск перевозчика и заключение договора перевозки Груза  от  имени

Клиента/ от своего имени;

     - обеспечение отправки и получения Груза;

     - оформление   или  получение  необходимых   для   перевозки   Груза

документов, в том числе: _______________________________________________;

     - выполнение погрузочно-разгрузочных работ;

     - осуществление проверки количества Груза и  его  упаковки  при  его

отправке и получении в Пункте назначения;

     - _________________________________________________________________.

     1.3. Пунктом  отправления  Груза  по  настоящему  Договору  является

________________________________________________________________________.

     Пунктом назначения Груза является: ________________________________.

     1.4. При подписании настоящего  Договора  Стороны  согласуют  размер

расходов Экспедитора для  исполнения  настоящего  Договора.  Смета  таких

расходов содержится в Приложении N 3 к настоящему Договору.

                      2. Права и обязанности сторон

     2.1. Экспедитор обязан:

     2.1.1. Организовать перевозку Груза таким образом,  чтобы  Груз  мог

быть принят Клиентом в пункте назначения Груза не позднее __________ дней

с даты получения Экспедитором Заявки Клиента на перевозку Груза.

     2.1.2. Заключить договор перевозки Груза на  наиболее  выгодных  для

Клиента условиях. Плата за перевозку Груза  не  должна  превышать  суммы,

согласованной Сторонами в Смете расходов Экспедитора.

     2.1.3. Передать Клиенту следующие документы:

     - договор перевозки Груза -  в  течение  _______  дней  с  даты  его

заключения;

     - _____________________________ в течение _______ дней с  даты ____.

     - _____________________________ в течение _______ дней с  даты ____.

     - документы, подтверждающие расходы в течение _____________________.

     2.1.4.  По  запросам  Клиента  предоставлять   информацию   о   ходе

исполнения обязательств по настоящему Договору.

     2.1.5. За ______________ уведомить Клиента о дате и времени прибытия

Груза в Пункт назначения.

     2.1.6. После осуществления разгрузки Груза и проверки его количества

в Пункте назначения Груза передать Груз Клиенту по  Акту  приема-передачи

Груза.

     2.1.7. Согласовывать с Клиентом дополнительные расходы,  необходимые

для исполнения настоящего Договора.

     2.2. Экспедитор имеет право:

     2.2.1. Привлекать для исполнения своих  обязанностей  по  настоящему

Договору третьих лиц.

     2.3. Клиент обязан:

     2.3.1.  Предоставить  Экспедитору  в  письменной  форме  Заявку   на

перевозку Груза согласно  образцу,  содержащемуся  в  приложении  N  4  к

настоящему Договору не позднее _______ дней с даты заключения  настоящего

Договора.

     2.3.2. В течение _______ дней с даты заключения настоящего  Договора

выдать  Экспедитору  доверенность  на  право   совершения   действий   по

транспортно-экспедиционному обслуживанию, перечень которых  содержится  в

п.1.2 настоящего Договора.

     2.3.3. В течение _______ дней с даты заключения настоящего  Договора

предоставить Экспедитору следующие документы и информацию:

     - ________________________________________________________________.

     2.3.4. Своевременно  возмещать  расходы  Экспедитора  и  выплачивать

вознаграждение согласно статье 3 настоящего Договора.

                           3. Порядок расчетов

     3.1. Вознаграждение Экспедитора  за  оказание  услуг  по  настоящему

Договору составляет ______________ , в том числе НДС _______.

     3.2. Вознаграждение Экспедитору выплачивается Клиентом  в  следующем

порядке:

     3.2.1. Часть вознаграждения в  размере  ________________  от  суммы,

указанной в п.3.1 настоящего Договора, НДС включен - в течение  _________

дней после заключения настоящего Договора.

     3.2.2. Оставшаяся часть вознаграждения в размере __________________,

НДС включен -  в  течение  _____________  дней  с  даты  подписания  Акта

приема-передачи Груза в пункте назначения Груза.

     3.3. Возмещение расходов, понесенных  Экспедитором  и  согласованных

Сторонами в Смете расходов Экспедитора (Приложение N 3) или дополнительно

в процессе  исполнения  Экспедитором  настоящего  Договора,  производится

Клиентом при представлении Экспедитором документов, подтверждающих  такие

расходы,  в  течение  _______  с   даты   предоставления   подтверждающих

документов.

     3.4. Непредвиденные расходы Экспедитора, не согласованные с Клиентом

в предварительном порядке, возмещаются Клиентом в течение _______ дней  с

даты их согласования.

     3.5.  По  соглашению  Сторон  суммы,  предназначенные  для  покрытия

расходов Экспедитора, могут выплачиваться Клиентом авансом.

                        4. Ответственность сторон

     4.1. Экспедитор  несет  ответственность  за  утрату,  недостачу  или

повреждение Груза, произошедшие после принятия его к перевозке  в  Пункте

отправки и до подписания Акта приема-передачи Груза в  Пункте  назначения

Груза.

     4.2. В случае просрочки Клиента  в  оплате  расходов  Экспедитора  и

выплате ему вознаграждения, Клиент выплачивает  Экспедитору  неустойку  в

размере _______ % от просроченной  суммы  задолженности  за  каждый  день

просрочки.

     4.3. В случае _________________________________________ Клиент несет

ответственность в виде _________________________________________________.

     4.4. В случае _____________________________________ Экспедитор несет

ответственность в виде _________________________________________________.

                   5. Обстоятельства непреодолимой силы

     5.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае действия обстоятельств  непреодолимой  силы,  прямо  или  косвенно

препятствующих   исполнению   настоящего   Договора,   то   есть    таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     5.2. К обстоятельствам, указанным в п.5.1 Договора относятся:  война

и  военные  действия,  восстание,  эпидемии,  землетрясения,  наводнения,

заносы,  акты  органов  власти,  непосредственно  затрагивающие   предмет

настоящего Договора,  прекращение  или  ограничение  перевозки  грузов  в

соответствующем направлении,  установленное  в  порядке,  предусмотренном

соответствующим  транспортным  уставом  или  кодексом,  а  также   другие

события,  которые   арбитражный   суд   признает   и   объявит   случаями

непреодолимой силы.

     5.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта сторона не сообщит  о  наступлении  обстоятельств

непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     5.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.5.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     5.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей, длятся более ______________ месяцев, Стороны совместно определят

дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

                       6. Заключительные положения

     6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  его  подписания  и

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

     6.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора  или  в

связи с ним, решаются Сторонами путем предъявления претензий  в  порядке,

предусмотренном настоящим Договором.

     6.3. Претензии, возникающие  по  настоящему  Договору,  должны  быть

предъявлены в письменной форме в течение ________________   дней   после

возникновения оснований для их предъявления.

     6.4.  Сторона,  получившая  претензию,  обязана  рассмотреть  ее   и

ответить по существу претензии в письменной форме не позднее _______ дней

с даты получения претензии.

     6.5. В  случае  неурегулирования  Сторонами  спора  в  претензионном

порядке,   спор   передается   на   рассмотрение   в   Арбитражный    суд

________________________________________________________________________.

     6.6.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Договора понимают  как  составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,   сообщениями   с

использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

     6.7. Любые дополнения, протоколы, приложения к  настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     6.8. Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     6.9. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации  Стороны  информируют  друг  друга  в  письменном  виде   в

______________ срок.

     6.10. Настоящий Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                              Договор займа

 

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Займодавец", с одной стороны, и ______________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый    в   дальнейшем  "Заемщик",  с   другой   стороны, заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1. По настоящему Договору Займодавец предоставляет заем  (передает

в собственность Заемщику  денежные  средства)  в  размере  ______________

рублей (далее - "сумма займа"), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу

полученную сумму займа в срок и в порядке, установленном Договором.

     1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется Заемщику для  цели:

______________________________________________________________________.

                     2. Порядок предоставления займа

     2.1. Займодавец  предоставляет  заем  в  безналичном  порядке  путем

перечисления суммы займа на расчетный счет Заемщика, указанный в  п.7.2

настоящего Договора (далее - "счет Заемщика").

     2.2. Займодавец обязан письменно известить Заемщика  о  перечислении

суммы займа в течение ______________  дня  с  момента  подачи  платежного

поручения на перечисление суммы займа  в  обслуживающий  счет  Займодавца

банк.

                      3. Права и обязанности сторон

     3.1. Заемщик обязан:

     3.1.1. Известить Займодавца о получении суммы займа на счет Заемщика

в течение ______________ дней с момента поступления суммы займа.

     3.1.2. Использовать предоставленный по настоящему  Договору  заем  в

соответствии с целями, указанными в п.1.2 настоящего Договора.

     3.1.3.   По   запросу   Займодавца   информировать   последнего   об

использовании  займа  в  соответствии  с  целями,  указанными  в  п.1.2

настоящего Договора, в течение _________ дней с даты запроса Займодавца.

     3.1.4.  По  истечение  срока,  указанного  в  статье  4   настоящего

Договора, возвратить полученную от  Займодавца  сумму  займа  в  порядке,

установленном статьей 6 настоящего Договора.

     3.2. Заемщик вправе:

     3.2.1. Досрочно возвратить сумму займа с согласия Займодавца.

     3.3. Займодавец вправе:

     3.3.1. Осуществлять контроль за использованием Заемщиком суммы займа

в соответствии с целями, указанными в п.1.2 настоящего Договора.

     3.3.2.  Потребовать  досрочного  возврата  суммы  займа   и   уплаты

причитающихся  процентов  в   случае   невыполнении   Заемщиком   условия

настоящего Договора о целевом использовании  суммы  займа,  а  также  при

неоднократном нарушении Заемщиком п.3.1.3 настоящего Договора.

                             4. Срок Договора

     4.1. Настоящий Договор считается заключенным с  даты  предоставления

денежных средств Заемщику.

     4.2. Заем предоставляется на срок ______________________ дней с даты

предоставления заемных средств Заемщику.

                         5. Проценты по Договору

     5.1. Проценты на сумму займа составляют  ________________ % годовых.

           6. Порядок возврата займа. Ответственность заемщика

     6.1. По истечении срока, указанного в п.4.2 настоящего  Договора,

Заемщик обязан возвратить заем и причитающиеся проценты на сумму займа  в

безналичном порядке путем перечисления суммы займа и  процентов  на  счет

Займодавца.

     6.2. Заемщик обязан письменно известить  Займодавца  о  перечислении

суммы займа в течение ______________ дней  с  момента  подачи  платежного

поручения на перечисление суммы займа в обслуживающий счет Заемщика банк.

     6.3. Займодавец обязан письменно  подтвердить  Заемщику  поступление

суммы займа  на  свой  счет  в  течение  ______________  дней  с  момента

поступления соответствующих денежных средств на его счет.

     6.4. В случае невозвращения в срок, обусловленный п.4.2  настоящего

Договора,  суммы  займа  Займодавцу  на  сумму  займа  помимо  процентов,

предусмотренных п.5.1 настоящего Договора, начисляется  пеня  в  размере

______% за каждый день просрочки, но не более _______ процентов от  суммы

займа.

                   7. Обстоятельства непреодолимой силы

     7.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае действия обстоятельств  непреодолимой  силы,  прямо  или  косвенно

препятствующих   исполнению   настоящего   Договора,   то   есть    таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     7.2. К обстоятельствам, указанным  в  п.7.1.  Договора  относятся:

война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,

акты органов власти,  непосредственно  затрагивающие  предмет  настоящего

Договора, и другие события, которые арбитражный суд  признает  и  объявит

случаями непреодолимой силы.

     7.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит  о  наступлении  обстоятельств

непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.7.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     7.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей, длятся более  _________  месяцев,  Стороны  совместно  определят

дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

                       8. Заключительные положения

     8.1. Споры и разногласия, возникшие из  настоящего  Договора  или  в

связи с  ним,  будут  решаться  сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения   согласия   спор   передается   на   рассмотрение   в   суд

__________________________________________________________ (указать суд).

     8.2.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Договора понимают  как  составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,   сообщениями   с

использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

     8.3. Любые дополнения, протоколы, приложения к  настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     8.4. Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     8.5. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации  Стороны  информируют  друг  друга  в  письменном  виде   в

____________ срок.

     8.6. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих  одинаковую  юридическую силу,  по одному экземпляру

для каждой из Сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                        Договор товарного кредита

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Кредитор", с одной стороны, и ________________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                    (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый    в   дальнейшем  "Заемщик",  с   другой   стороны, заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику товарный кредит  путем

предоставления следующего товара _______________________________________,

в  ассортименте  и  количестве  согласно  Приложению  N  1  к  настоящему

Договору (далее - Товар), а Заемщик обязуется принять  Товар,  возвратить

товары такого же рода и качества,  а  также  уплатить  вознаграждение  за

предоставление товарного  кредита  в  сроки  и  в  порядке,  указанные  в

настоящем Договоре.

     1.2. Стоимость Товара, передаваемого в кредит Заемщику, определяется

в Приложении N 1 к настоящему Договору.

                      2. Права и обязанности сторон

     2.1. Кредитор обязан:

     2.1.1. В течение _________________  с  даты  подписания   настоящего

Договора передать Заемщику Товар на согласованных условиях.

     Передача Товара оформляется Актом приема-передачи Товара.

     Место передачи Товара: ____________________________________________.

     Товар должен быть упакован в следующую тару (упаковку): ____________

     2.1.2. Передать Заемщику Товар,  отвечающий  следующим  требованиям,

предъявляемым к его качеству ___________________________________________.

     2.1.3.  Одновременно  с  передачей  Товара  передать  Заемщику   всю

необходимую документацию на Товар.

     2.1.4. Известить  Заемщика  о  несоответствии  возвращенных  товаров

количеству, ассортименту, качеству, комплектности  и  ________________  в

срок _________________, после того как нарушение  было  или  должно  было

быть обнаружено, исходя из характера и назначения товаров.

     2.2. Кредитор вправе:

     2.2.1.  отказаться  от  предоставления  Заемщику  товарного  кредита

полностью  или  частично  в  случае  ухудшения   финансово-хозяйственного

положения  Заемщика  и   при   наличии   иных   обстоятельств,   очевидно

свидетельствующих о том, что предоставленные  Заемщику  товары  не  будут

возвращены в срок.

     2.3. Заемщик обязан:

     2.3.1.  За  пользование   товарным   кредитом   уплатить   Кредитору

вознаграждение  в  размере  и  порядке,  установленном  п.3  настоящего

Договора.

     2.3.2. Принять  Товар  в  срок,  указанный  в  п.2.1.1  настоящего

Договора.

     2.3.3. В течение _______ дней с даты подписания настоящего  Договора

обеспечить  обязательство  по  возврату  товарного  кредита  Кредитору  в

соответствии  с п.4 настоящего Договора.

     2.3.4.  Известить  Кредитора  о   нарушении   условий   Договора   о

количестве, об ассортименте, о  качестве,  комплектности  товара  в  срок

________, после того как нарушение было или должно было быть  обнаружено,

исходя из характера и назначения Товара.

     2.3.5. Возвратить Кредитору товары такого же рода  и  качества,  как

был  предоставлен  Заемщику  Товар  в  кредит,  в  том  же  количестве  и

ассортименте в следующий срок:___________________________   или  согласно

графику, установленному  в  Приложении  N  2 к настоящему Договору.

     Возврат товаров оформляется Актом приема-передачи товаров.

     Место возврата товаров:____________________________________________.

     Возвращаемые товары должны быть упакованы в тару (упаковку): _______

________________________________________________________________________.

     2.3.6. Одновременно с возвращением товаров  передать  Кредитору  всю

необходимую документацию на товары.

     2.4. Заемщик вправе:

     2.4.1. отказаться  от  получения  товарного  кредита  полностью  или

частично, уведомив об этом Кредитора до  установленного  Договором  срока

его предоставления.

     2.4.2.  отказаться  от  принятия  Товара  и   потребовать   возврата

уплаченного вознаграждения при передаче Кредитором товара в ассортименте,

количестве, _______ не соответствующем настоящему Договору.

            3. Вознаграждение за пользование товарным кредитом

     3.1. Заемщик выплачивает  Кредитору  вознаграждение  за  пользование

товарным кредитом в размере  _______________, в том числе НДС __________.

     3.2.  Часть  вознаграждения,  предусмотренного  п.3.1     настоящего

Договора, в размере ___________ %  Заемщик   выплачивает   Кредитору    в

течение ______________ дней после подписания настоящего Договора.

     3.3.  Оставшаяся  часть  вознаграждения,  предусмотренного  п.3.1

настоящего Договора, в размере ________ % Заемщик выплачивает Кредитору в

течение ______________ дней   с  даты  подписания   Акта  приема-передачи

товаров,  оформляемого  при возврате товарного кредита.

                     4. Обеспечение товарного кредита

     4.1. Товарный  кредит,   предоставленный  по  настоящему   Договору,

обеспечивается __________________________________________________________

                           (указать способ обеспечения

                     обязательства по возврату товарного кредита)

     4.2.  Договор  и/или  иные  документы,  подтверждающие   обеспечение

обязательства  Заемщика   по   возврату   товарного   кредита,   является

приложением к настоящему Договору.

                        5. Ответственность сторон

     5.1. В случае несвоевременной уплаты вознаграждения  за  пользование

товарным кредитом  Заемщик  обязан  уплатить  Кредитору  пеню  в  размере

_______ % от суммы вознаграждения, подлежащей уплате.

     5.2. В случае несвоевременного предоставления  Кредитором  товарного

кредита, он уплачивает Заемщику пеню в размере  _______  %  от  стоимости

непредоставленного Товара за каждый день просрочки.

     5.3. В случае нарушения Заемщиком  срока  возврата  Товара,  Заемщик

обязан  уплатить  Кредитору  пеню  в  размере  _______  %  от   стоимости

невозвращенного Товара за каждый день просрочки.

                   6. Обстоятельства непреодолимой силы

     6.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае

действия   обстоятельств   непреодолимой   силы,   прямо   или   косвенно

препятствующих   исполнению   настоящего   Договора,   то   есть    таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     6.2. К обстоятельствам, указанным в п.6.1 Договора относятся:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора, ______________  и  другие  события,  которые  компетентный  суд

признает и объявит случаями непреодолимой силы.

     6.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит  о  наступлении  обстоятельств

непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.6.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     6.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей, длятся более ______________ месяцев, Стороны совместно определят

дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

                       7. Заключительные положения

     7.1. Настоящий Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

     7.2. Споры и разногласия, возникшие из  настоящего  Договора  или  в

связи с  ним,  будут  решаться  Сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения согласия спор передается на рассмотрение в  Арбитражный  суд

__________________________________________________________ (указать суд).

     7.3.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Договора понимают  как  составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,   сообщениями   с

использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

     7.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к  настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     7.5. Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     7.6. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок.

     7.7. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                       Договор купли-продажи товара

           (с условием о предоставлении коммерческого кредита)

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и ________________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый    в   дальнейшем  "Покупатель",  с  другой стороны, заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1. Продавец обязуется передать в  собственность  Покупателя  товар

_________________________________________________________________________

                       общее наименование, вид товара

     в количестве и ассортименте, согласно Приложению N  1  к  настоящему

Договору (далее - Товар),  а  Покупатель  обязуется  принять  и  оплатить

Товар.

     1.2.  Товар  передается  Покупателю   на   условиях   предоставления

коммерческого кредита  в  виде  отсрочки  платежа  за  Товар  в  порядке,

предусмотренном настоящим Договором.

     1.3. Товар принадлежит Продавцу на праве собственности, свободен  от

любых прав третьих лиц, не обременен залогом, под арестом не состоит.

                      2. права и обязанности сторон

     2.1. Продавец обязуется:

     2.1.1. В течение  _______  с  даты  подписания  настоящего  Договора

передать Покупателю Товар и право собственности на него. Передача  Товара

оформляется Актом приема-передачи Товара, подписываемого  представителями

обеих Сторон.

     Место передачи Товара: ____________________________________________.

     2.1.2. Передать Товар в количестве и  ассортименте,  соответствующем

Приложению N 1 к настоящему Договору.

     Товар должен быть упакован в следующую тару: ______________________,

отвечающую требованиям _________________________________________________.

     2.1.3. Одновременно  с  передачей  Товара  передать  Покупателю  всю

необходимую документацию на Товар.

     2.2. Покупатель обязуется:

     2.2.1. Принять Товар и оплатить его  на  согласованных  в  статье  3

настоящего Договора условиях.

     2.2.2.  Выплатить  Продавцу  проценты  за  пользование  коммерческим

кредитом в порядке, предусмотренном статьей 4 настоящего Договора.

                     3. Цена товара и порядок оплаты

     3.1. Цена Товара составляет __________________ , в т.ч. НДС.  Оплата

производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день осуществления платежа.

     Оплата производится путем  перечисления  денежных  средств  на  счет

Продавца или иной счет, указанный Продавцом.

     3.2. Оплата Товара осуществляется Продавцом с отсрочкой  платежа  на

________ с даты подписания Акта приема-передачи Товара.

            4. Проценты за пользование коммерческим кредитом.

                           Обеспечение кредита

     4.1. За пользование  коммерческим  кредитом  Покупатель  выплачивает

Продавцу __________________ % __________________________________________.

     4.2. Проценты за  пользование  коммерческим  кредитом  выплачиваются

Покупателем в следующем порядке: одновременно с  оплатой  цены  Товара/ в

течение _________________ после оплаты цены Товара.

     4.3. Коммерческий кредит, предоставляемый  по  настоящему  Договору,

обеспечивается __________________________________________________________

                (указать способ  обеспечения  обязательства  по  возврату

                                 товарного кредита)

     4.4.  Договор  и/или  иные  документы,  подтверждающие   обеспечение

обязательства  Покупателя  по  оплате  Товара  и  выплате  процентов   за

пользование коммерческим  кредитом,  являются  приложением  к  настоящему

Договору.

                      5. Переход права собственности

     5.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной  гибели  и

повреждения  Товара  переходит  от  Продавца  на  Покупателя  с   момента

подписания уполномоченными представителями  сторон  Акта  приема-передачи

Товара.

                  6. Качество товара. Гарантии качества

     6.1.  Качество  Товара,  передаваемого   по   настоящему   Договору,

соответствует __________________________________________________________.

                        7. Ответственность сторон

     7.1. В  случае  просрочки  Продавца  в  исполнении  обязательств  по

передаче Товара, последний уплачивает пеню в размере ___ процента от цены

Товара за каждый день просрочки.

     7.2. В случае просрочки платежей,  указанных  в  п.3.2  настоящего

Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере ___  процента  от

просроченной к уплате суммы за каждый день просрочки.

     7.3. В   случае  просрочки  в  уплате   процентов   за   пользование

коммерческим кредитом  в  соответствии  с  п.4.2  настоящего  Договора,

Покупатель  уплачивает  Продавцу  пеню  в   размере _______ процента   от

просроченной к уплате суммы за каждый день просрочки.

                   8. Обстоятельства непреодолимой силы

     8.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае действия обстоятельств  непреодолимой  силы,  прямо  или  косвенно

препятствующих   исполнению   настоящего   Договора,   то   есть    таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     8.2. К обстоятельствам, указанным в п.8.1 Договора относятся:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора, ________________________ и другие события, которые компетентный

арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

     8.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно  в  письменном  виде уведомить другую Сторону о возникновении,

виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств.

Если эта Сторона не сообщит  о  наступлении  обстоятельств  непреодолимой

силы,  она  лишается  права  ссылаться  на  него, разве  что  само  такое

обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.8.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     8.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей, длятся более  _________  месяцев,  Стороны  совместно  определят

дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

                       9. Заключительные положения

     9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  его  подписания  и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

     9.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора  или  в

связи с  ним,  будут  решаться  Сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения согласия спор передается на рассмотрение в  Арбитражный  суд

__________________________________________________________ (указать суд).

     9.3.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Договора понимают  как  составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,   сообщениями   с

использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

     9.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к  настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     9.5. Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     9.6. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном  виде  в  _____

срок.

     9.7. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

         Договор финансирования под уступку денежного требования

                               (факторинг)

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в дальнейшем "Финансовый агент", с одной стороны, и _________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый     в    дальнейшем   "Клиент",   с  другой стороны, заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1.  По  настоящему  Договору  Финансовый  агент  передает  Клиенту

денежные средства в счет денежного требования Клиента к _________________

                                                  (наименование Должника)

(далее - Должник), вытекающего из предоставления Клиентом _______________

_________________________________________________________________________

                  (товаров, выполнения работ или оказания услуг)

     Должнику,  а  Клиент  уступает  Финансовому  агенту   это   денежное

требование в соответствии с п.1.2 настоящего Договора.

     1.2.  Клиент  уступает   Финансовому   агенту   следующее   денежное

требование к Должнику: ________________________________________________.

                      2. Права и обязанности сторон

     2.1. Финансовый агент обязан:

     2.1.1. Перечислить Клиенту в счет денежного  требования  к  Должнику

денежные средства в размере: ___________________________________________.

     2.1.2. Перечислить Клиенту сумму, указанную в  п.2.1.1  настоящего

Договора в следующем порядке:

     _______ процентов - в  течение  _________  дней  с  даты  подписания

настоящего Договора;

     Оставшиеся ____________ процентов - в течение _______________с  даты

передачи документов в соответствии с п.2.2.1 настоящего Договора.

     2.1.3.  По   просьбе   Должника   в   разумный   срок   предоставить

доказательства того, что уступка денежного требования Финансовому  агенту

действительно имела место.

     2.2. Клиент обязан:

     2.2.1. Передать Финансовому агенту в  течение  ____________  дней  с

даты  подписания  настоящего  Договора  все   документы,   удостоверяющие

денежное требование, передаваемое по настоящему Договору,  в  том  числе:

________________________________________________________________________.

     Документы  передаются  по   Акту   приема-передачи,   подписываемому

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     2.2.2.  При  подписании  настоящего  Договора  сообщить  Финансовому

агенту  все  сведения,  имеющие  значение  для  осуществления   последним

передаваемого по настоящему Договору денежного требования к Должнику.

     2.2.3. В течение __________________  с  даты  подписания  настоящего

Договора письменно уведомить Должника об уступке по  настоящему  Договору

денежного требования Финансовому агенту.

     2.3. Финансовый агент вправе/(не  вправе)  производить  последующую

уступку денежного требования.

                        3. Ответственность сторон

     3.1. Клиент  несет  ответственность  за  достоверность  передаваемых

Финансовому агенту в соответствии  с  настоящим  Договором  документов  и

сведений и гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора  нет

ограничений на уступку  передаваемого  денежного  требования  к  Должнику

другим лицам.

     3.2. Клиент отвечает за действительность передаваемого по настоящему

Договору денежного требования.

     3.3. Клиент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее  исполнение

Должником денежного требования, передаваемого по настоящему Договору.

     3.4. За  неисполнение  обязательств,  указанных  в  подпункте  2.1.2

настоящего Договора, Финансовый  агент  уплачивает  Клиенту  неустойку  в

размере ________________ от просроченной к перечислению суммы  за  каждый

день просрочки.

     3.5. За неисполнение обязательств,  указанных  в  подпунктах  2.2.1,

2.2.3 настоящего Договора, Клиент уплачивает Финансовому агенту неустойку

в размере _______________ от суммы Договора за каждый день просрочки.

                   4. Обстоятельства непреодолимой силы

     4.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае действия обстоятельств  непреодолимой  силы,  прямо  или  косвенно

препятствующих   исполнению   настоящего   Договора,   то   есть    таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     4.2. К обстоятельствам, указанным в п.4.1 Договора относятся:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора, и другие события, которые арбитражный суд  признает  и  объявит

случаями непреодолимой силы.

     4.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит  о  наступлении  обстоятельств

непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     4.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.4.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     4.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей, длятся более _____________ месяцев, Стороны совместно  определят

дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

                       5. Заключительные положения

     5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  его  подписания  и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

     Денежное требование, передаваемое Клиентом по  настоящему  Договору,

переходит к Финансовому агенту с момента подписания настоящего Договора.

     5.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора  или  в

связи с  ним,  будут  решаться  Сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения согласия спор передается на рассмотрение в  Арбитражный  суд

__________________________________________________________ (указать суд).

     5.3.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     5.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к  настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     5.5. Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     5.6. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок.

     5.7. Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении

любой информации о деятельности Сторон, ставшей им известной  в  связи  с

исполнением настоящего Договора, и являющейся коммерческой  тайной  одной

из Сторон.

     Положение настоящего пункта Договора сохраняет свою юридическую силу

и по истечении срока действия настоящего Договора.

     5.8. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                             Договор хранения

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Сторона 1", с одной стороны, и _______________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый     в   дальнейшем  "Сторона 2",  с  другой стороны, заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1. По настоящему Договору Сторона 1 обязуется принять на  хранение

имущество, указанное в п.1.2 настоящего Договора и переданное ей Стороной

2, и возвратить Имущество в сохранности.

     1.2. На хранение передается следующее имущество:

     вариант 1: ________________________________________________________,

     указать имущество и его отличительные признаки

     общей стоимостью ______________________________ (далее - Имущество).

     /или:

     вариант  2:   количество,   ассортимент   и   стоимость   имущества,

определяются в Приложении к настоящему Договору (далее - Имущество).

                      2. Права и обязанности сторон

     2.1. Сторона 1 обязана:

     2.1.1. в течение _____ дней с момента подписания настоящего Договора

принять Имущество на хранение. Точная дата и время принятия Имущества  на

хранение согласуется Сторонами  дополнительно  в  пределах  указанного  в

настоящем пункте срока. 1

     2.1.2. при приеме Имущества на хранение выдать Стороне  2  документ,

предусмотренный п.3 настоящего Договора.

     2.1.3. в течение  срока,  указанного  в  п.5  настоящего  Договора

хранить Имущество и принимать для его  сохранности  меры,  обязательность

которых предусмотрена законом, иными правовыми актами и обычаями делового

оборота (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.), а также следующие

меры: ________________________________________________________________.

     2.1.4.  предоставлять  Стороне  2  во  время  хранения   возможность

осматривать Имущество, т.е. обеспечивать свободный доступ  представителей

Стороны 2 для осмотра Имущества и определения его количества и качества.

     2.1.5. без письменного согласия Стороны 2 не использовать переданное

на хранение Имущество, а равно не предоставлять  возможность  пользования

им третьим лицам.

     2.1.6. незамедлительно уведомить Сторону 2 о необходимости изменений

условий  хранения  Имущества,  предусмотренных  настоящим   Договором   и

дождаться ее ответа;

     2.1.7. без согласия Стороны 2 не передавать  Имущество  на  хранение

третьему лицу.

     2.1.8. возвратить Стороне 2 то  же  самое  Имущество,  которое  было

передано на хранение.

     2.1.9. возвратить Имущество Стороне 2 по первому ее требованию, даже

если  предусмотренный  настоящим  Договором  срок  ее  хранения  еще   не

окончился.

     2.2. Сторона 1 вправе:

     2.2.1. отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от

Стороны   2   немедленно   забрать   Имущество   при   просрочке   уплаты

вознаграждения за хранение более чем _________________ период, за который

оно должно быть уплачено.

     2.2.2. изменить способ, место и иные условия хранения, не  дожидаясь

ответа  Стороны  2,  если  изменение  условий  хранения  необходимо   для

устранения опасности утраты, недостачи или повреждения Имущества.

     2.3. Сторона 2 обязана:

     2.3.1. уплачивать Стороне 1 за хранение Имущества  вознаграждение  в

размере и порядке, определенном в п.3 настоящего Договора.

     2.3.2.  немедленно  забрать  переданное  на  хранение  Имущество  по

истечении срока хранения, определенного в п.5 настоящего Договора.

               3. Прием имущества на хранение и его возврат

     3.1.  Прием   Имущества   на   хранение   удостоверяется   следующим

документом:  Актом  приемки  Имущества  /сохранной  распиской,  складской

квитанцией или иным документом/, подписанным Стороной 1.

     3.2. Имущество возвращается Стороне 2 по Акту передачи Имущества при

предъявлении  настоящего  Договора  и  документа,  удостоверяющего  прием

Имущества на хранение.

     Имущество должно быть возвращено в том состоянии, в каком  оно  было

принято на хранение, с  учетом  его  естественного  ухудшения  или  иного

изменения вследствие его естественных свойств.

     С возвращением Имущества Стороне 2  документ,  удостоверяющий  прием

Имущества на хранение, возвращается Стороне 1.

                 4. Вознаграждение за хранение имущества

     4.1. Вознаграждение за хранение Имущества составляет: _____________,

в том числе НДС ____________________.

     4.2. Вознаграждение за хранение Имущества выплачивается Хранителю  в

следующем порядке:

     4.2.1. Платеж за первые _______________ дней хранения осуществляется

Стороной 2 в размере ____________________ , в том  числе  НДС  __________

авансом в течение _______ дней с момента подписания настоящего Договора.

     4.2.2. Платеж за каждые последующие ____  дней  хранения  (очередной

период  хранения)  осуществляется  не  позднее  последнего  дня  хранения

указанного  периода  хранения  в  размере _________________ , в том числе

НДС _______________.

     4.3.  Расходы  Стороны  1  на  хранение   Имущества   включаются   в

вознаграждение за хранение.

     4.4. Если по истечении срока хранения Имущества, указанного в  п.5

настоящего Договора, Имущество не взято  обратно  Стороной  2,  последняя

обязуется уплатить Стороне 1  соразмерное  вознаграждение  за  дальнейшее

хранение   Имущества.   Сумма    такого    вознаграждения    определяется

пропорционально вознаграждению за хранение Имущества за очередной  период

хранения, определяемый п.3.2.2 настоящего Договора.

                            5. Срок хранения 3

     5.1. Срок хранения составляет  _______________  с  момента  принятия

Имущества на хранение.

                        6. Ответственность сторон

     6.1. В случае просрочки Стороной 2 уплаты Стороне 1  вознаграждения,

предусмотренного подпунктами 3.2.1 и 3.2.2 настоящего Договора, Сторона 2

уплачивает  Стороне  1  пеню  в  размере  ________________  %  от  суммы,

подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

     6.2. В случаях, когда в результате повреждения, за которое Сторона 1

отвечает, качество Имущества изменилось настолько, что оно не может  быть

использовано по первоначальному назначению,  Сторона  2  вправе  от  него

отказаться  и  потребовать  от  Стороны  1  возмещения  стоимости   этого

Имущества, а также других убытков.

     6.3. За  утрату,  недостачу  или  повреждение  Имущества  Сторона  1

отвечает в соответствии с законодательством РФ.

                   7. Обстоятельства непреодолимой силы

     7.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее   исполнение  своих обязательств по  настоящему  Договору  в

случае  действия  обстоятельств непреодолимой  силы,  прямо  или косвенно

препятствующих исполнению настоящего договора, то есть таких обстоятельств,

которые  независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент

заключения  Договора   и  предотвращены  разумными  средствами   при   их

наступлении.

     7.2. К обстоятельствам, указанным в п.7.1 Договора относятся: война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора, _________________ и другие события,  которые  компетентный  суд

признает и объявит случаями непреодолимой силы.

     7.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит  о  наступлении  обстоятельств

непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.7.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     7.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей,  длятся  более  ______  месяцев,  Стороны  совместно   определят

дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

                       8. Заключительные положения

     8.1. Настоящий Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

     8.2. Споры и разногласия, возникшие из  настоящего  Договора  или  в

связи с  ним,  будут  решаться  Сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения согласия спор передается на рассмотрение в _________________

______________________ (указать суд).

     8.3.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Договора понимают  как  составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,   сообщениями   с

использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

     8.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к  настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     8.5. Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     8.6. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде  в _______

_______ срок.

     8.7. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                   Договор хранения на товарном складе

                 (с правом отпуска товара третьим лицам)

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Сторона 1", с одной стороны, и _______________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый     в   дальнейшем  "Сторона 2",  с  другой стороны, заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1. По настоящему Договору Сторона 1  обязуется  за  вознаграждение

хранить товары, указанные в п.1.2 настоящего  Договора  и  переданные  ей

Стороной 2 (далее - Товар), и возвратить Товар в сохранности.

     1.2. На хранение передается следующий Товар: _______________________

                                                     указать вид товара

     Количество,  ассортимент  и  стоимость  Товара,   определяются   при

передаче Товара на хранение в Приложении N 1 к настоящему Договору.

                      2. Права и обязанности сторон

     2.1. Сторона 1 обязана:

     2.1.1. при приеме Товара на хранение за свой счет производить осмотр

Товара и определять его количество и внешнее состояние.

     2.1.2. при приеме Товара на  хранение  выдать  Стороне  2  документ,

предусмотренный п.3 настоящего Договора.

     2.1.3. в течение  срока,  указанного  в  п.5  настоящего  Договора

хранить Товар и принимать для  сохранности  Товара  меры,  обязательность

которых предусмотрена законом, иными правовыми актами и обычаями делового

оборота (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.), а также следующие

меры: ________________________________________________________________.

     2.1.4.  предоставлять  Стороне  2  во  время  хранения   возможность

осматривать Товар,  т.е.  обеспечивать  свободный  доступ  представителей

Стороны 2 для осмотра Товара и определения его количества и качества.

     2.1.5. без письменного согласия Стороны 2 не использовать переданный

на хранение Товар,  а  равно  не  предоставлять  возможность  пользования

Товаром третьим лицам.

     2.1.6. незамедлительно уведомить Сторону 2 о необходимости изменений

условий хранения Товара, предусмотренных настоящим Договором и  дождаться

ее ответа;

     2.1.7. без согласия  Стороны  2  не  передавать  Товар  на  хранение

третьему лицу.

     2.1.8. отпускать Товар третьим лицам  при  получении  от  Стороны  2

письменного распоряжения, содержащего согласие на отпуск Товара  третьему

лицу. Форма распоряжения Стороны 2  на   отпуск   Товара   третьим  лицам

согласовывается  Сторонами  дополнительно и приводится в Приложении N 2 к

настоящему Договору.

     2.1.9. возвратить Стороне 2 тот же самый Товар, который был  передан

на хранение.

     В случае если часть Товара была отпущена третьим  лицам  в  порядке,

предусмотренном  п.2.1.8  настоящего  Договора,   Сторона   1   обязуется

возвратить Стороне 2 оставшуюся часть Товара.

     2.1.10. возвратить Товар Стороне 2 по первому  ее  требованию,  даже

если  предусмотренный  настоящим  Договором  срок  ее  хранения  еще   не

окончился.

     2.2. Сторона 1 вправе:

     2.2.1. отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от

Стороны 2 немедленно забрать Товар при просрочке уплаты вознаграждения за

хранение более чем на  половину  периода,  за  который  оно  должно  быть

уплачено.

     2.2.2. изменить способ, место и иные условия хранения, не  дожидаясь

ответа  Стороны  2,  если  изменение  условий  хранения  необходимо   для

устранения опасности утраты, недостачи или повреждения Товара.

     2.3. Сторона 2 обязана:

     2.3.1. уплачивать Стороне 1  за  хранение  Товара  вознаграждение  в

размере и порядке, определенном в п.3 настоящего Договора.

     2.3.2.немедленно забрать переданный на хранение Товар  по  истечении

срока хранения, определенного в п.5 настоящего Договора.

                  3. Прием товара на хранение и его возврат

     3.1. Прием Товара на хранение производится после  осмотра  Товара  в

соответствии с п.2.1.1 настоящего Договора  и  удостоверяется   складской

квитанцией. 2

     3.2.  Товар  возвращается   Стороне   2   по   Акту   передачи   при

предоставлении документа, удостоверяющего прием Товара на хранение.

     Товар должен быть возвращен в том состоянии, в каком он  был  принят

на хранение, с учетом его естественного  ухудшения  или  иного  изменения

вследствие его естественных свойств.

     С возвращением  Товара  документ,  удостоверяющий  прием  Товара  на

хранение, передается Стороне 1.

                   4. Вознаграждение за хранение товара

     4.1. Вознаграждение за хранение Товара составляет: _________________

____________________, в том числе НДС ________________________________.

     4.2. Вознаграждение за хранение  Товара  выплачивается  Хранителю  в

следующем порядке ______________________________________________________

                       (указать  периодичность  выплат  или  момент

                   единовременной  уплаты вознаграждения, а также порядок

                               перечисления вознаграждения)

     4.3.  Расходы  Стороны   1   на   хранение   Товара   включаются   в

вознаграждение за хранение.

     4.4. Если по истечении срока хранения  Товара,  указанного  в  п.5

настоящего  Договора,  Товар  не  взят  обратно  Стороной  2,   последняя

обязуется  уплатить  Стороне  1  вознаграждение  за  дальнейшее  хранение

Товара. Сумма такого вознаграждения  составляет  _______________,  в  том

числе НДС _____________ за каждый  дополнительный  период  хранения.  При

этом  для  цели  определения  размера  вознаграждения   Стороны   1   под

дополнительным периодом хранения понимается период равный ____________.

                            5. Срок хранения

     5.1. Срок  хранения  составляет  _____________  с  момента  принятия

Товара на хранение.

                        6. Ответственность сторон

     6.1. В случае просрочки Стороной 2 уплаты Стороне 1  вознаграждения,

предусмотренного п.3 настоящего Договора, Сторона 2 уплачивает Стороне  1

пеню в размере _______________ % от суммы, подлежащей уплате,  за  каждый

день просрочки.

     6.2. В случаях, когда в результате повреждения, за которое Сторона 1

отвечает, качество Товара изменилось настолько,  что  он  не  может  быть

использован по первоначальному  назначению,  Сторона  2  вправе  от  него

отказаться и потребовать от Стороны 1 возмещения стоимости этого  Товара,

а также других убытков.

     6.3. За утрату, недостачу или повреждение Товара Сторона 1  отвечает

в соответствии с законодательством РФ.

                   7. Обстоятельства непреодолимой силы

     7.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае действия обстоятельств  непреодолимой  силы,  прямо  или  косвенно

препятствующих   исполнению   настоящего   Договора,   то   есть    таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     7.2. К обстоятельствам, указанным в п.7.1 Договора относятся:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора, _________________ и другие события,  которые  компетентный  суд

признает и объявит случаями непреодолимой силы.

     7.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит  о  наступлении  обстоятельств

непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.7.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     7.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей,  длятся  более  ______  месяцев,  Стороны  совместно   определят

дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

                       8. Заключительные положения

     8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи Товара  на

хранение и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

     8.2. Споры и разногласия, возникшие из  настоящего  Договора  или  в

связи с  ним,  будут  решаться  Сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения согласия спор передается на рассмотрение в _________________

________________________ (указать суд).

     8.3.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Договора понимают  как  составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,   сообщениями   с

использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

     8.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к  настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     8.5. Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     8.6. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде  в _______

срок.

     8.7. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                            Договор поручения

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                    (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Доверитель", с одной стороны, и ______________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                    (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый     в   дальнейшем  "Поверенный", с  другой стороны, заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1. По настоящему Договору Доверитель поручает, а Поверенный  берет

на себя обязательство совершать от имени и за счет  Доверителя  следующие

юридические действия:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     1.2. Поверенный исполняет  поручение  в  соответствии  с  указаниями

Доверителя,  которые  оформляются  в  письменной  форме  и  подписываются

уполномоченными лицами Доверителя.

                          2. Обязанности сторон

     2.1. Поверенный обязуется:

     2.1.1. Приступить  к  выполнению  поручения  сразу  после  получения

авансового платежа  в  соответствии  с  положениями  п.3.2.  настоящего

Договора.

     2.1.2.  При  исполнении   поручений   Доверителя   не   использовать

предоставляемые ему Доверителем возможности в своих собственных интересах

или в интересах третьих лиц.

     2.1.3. Выполнить возложенное на него поручение в срок до __________.

     2.1.4. Информировать  Принципала  о  ходе  исполнения  поручения  по

настоящему Договору. Выполнив поручение, известить  Доверителя  в ______

срок и предоставить ему  письменный  отчет  о  выполненном  поручении.  К

отчету  должны  быть  приложены  необходимые   доказательства   расходов,

произведенных Поверенным во исполнение настоящего Договора и не  покрытых

Доверителем.

     2.1.5.  Согласовывать  с  Доверителем   расходы,   необходимые   для

исполнения настоящего Договора.

     2.1.6.  При  осуществлении  Доверителем  всех  выплат  по  окончании

исполнения   поручения   в _______  срок   возвратить   Доверителю    все

правоустанавливающие  документы,  связанные  с   исполнением   настоящего

Договора, в т.ч. доверенность, срок действия которой не  истек,  а  также

принадлежащие Доверителю имущественные ценности, полученные Поверенным  в

результате исполнения настоящего Договора.

     2.1.7.   В   случае    невозможности    исполнения    поручения    в

___________________ срок, информировать об  этом  Доверителя,  который  в

________ срок обязуется принять  решение  об  изменении  или  расторжении

настоящего Договора.

     2.2.Доверитель обязуется:

     2.2.1. Уплатить Поверенному  вознаграждение  и  возместить  расходы,

связанные с исполнением поручения, в порядке, предусмотренном  статьей  3

настоящего Договора.

     2.2.2. Выдать Поверенному  доверенность  на  совершение  юридических

действий, предусмотренных настоящим Договором.

     2.2.3. Принять отчет Поверенного и при наличии возражений по отчету,

сообщить о них Поверенному в течение ___________ дней  со  дня  получения

отчета. В противном случае отчет считается принятым Доверителем.

                    3. Порядок осуществления расчетов

     3.1. Размер вознаграждения Поверенного составляет _______ долл. США,

НДС включен.

     3.2. Доверитель выплачивает Поверенному за исполнение  поручения  по

настоящему Договору авансовый платеж в размере _________ долл.  США,  НДС

включен, в течение ____________ дней после подписания настоящего Договора

Сторонами.

     3.3. В течение ___  дней  с  даты  принятия  отчета  Поверенного  по

настоящему   Договору   Доверитель   выплачивает   Поверенному    остаток

вознаграждения в размере _________ долл. США, НДС включен.

     3.4. Возмещение согласованных расходов, которые понес  Поверенный  в

ходе исполнения поручения,  производятся  Доверителем  при  представлении

Поверенным документов, подтверждающих такие расходы, в течение  _________

с даты предоставления подтверждающих документов.

     По соглашению Сторон суммы, предназначенные  для  покрытия  расходов

Поверенного, могут выплачиваться Доверителем авансом.

     3.5. Расчеты производятся  в  рублях  по  курсу  Центрального  Банка

России на день платежа.

                        4. Ответственность сторон

     4.1.  В  случае  просрочки  в  уплате  вознаграждения   Поверенному,

Доверитель выплачивает последнему пени в размере ______ % от просроченной

к  уплате суммы за каждый день  просрочки, но не более  _____  % от суммы

вознаграждения Поверенного по настоящему Договору.

     4.2.  В  случае  просрочки   Доверителем   в   возмещении   расходов

Поверенного в соответствии  с  п.3.4  настоящего  Договора,  Доверитель

выплачивает Поверенному пени в размере _______ % от просроченной к уплате

суммы за каждый день просрочки.

                   5. Обстоятельства непреодолимой силы

     5.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,   то   есть   таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     5.2. Непреодолимой силой признаются следующие обстоятельства:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора, забастовки или приостановление  деятельности  Сторон  по  любым

причинам, а также другие события, которые  компетентный  арбитражный  суд

признает и объявит случаями непреодолимой силы.

     5.3.  Сторона,  подвергшаяся  действию  непреодолимой  силы,  должна

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Если  эта

Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств  непреодолимой  силы,  она

лишается права ссылаться на него, разве  что  само  такое  обстоятельство

препятствовало отправлению такого сообщения.

     5.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.5.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     5.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей,  длятся  более  _____  месяцев,  Стороны  определят   дальнейшую

юридическую судьбу Договора.

                       6. Заключительные положения

     6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  его  подписания  и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

     6.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора  или  в

связи с  ним,  будут  решаться  Сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения согласия спор передается на рассмотрение в  Арбитражный  суд

__________________________________________________________ (указать суд).

     6.3.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Договора понимают  как  составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,   сообщениями   с

использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

     6.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к  настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     6.5. Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     6.6. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации  Стороны  информируют  друг  друга  в  письменном  виде   в

____________ срок.

     6.7. Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении

любой информации о деятельности Сторон, ставшей им известной  в  связи  с

исполнением настоящего Договора, и являющейся коммерческой  тайной  одной

из Сторон.

     Положение настоящего пункта Договора сохраняет свою юридическую силу

и по истечении срока действия настоящего Договора.

     6.8. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                  Договор комиссии на реализацию товаров

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                    (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Комитент", с одной стороны, и ________________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                    (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый     в   дальнейшем  "Комиссионер", с другой стороны, заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1.  Комитент   поручает,   а   Комиссионер   принимает   на   себя

обязательство за вознаграждение совершать на условиях настоящего Договора

от своего имени, но в интересах и за счет Комитента сделки по  реализации

передаваемых ему Комитентом товаров: ____________________________________

______________________________________________________ (далее - Товар).

                  общее наименование товаров

     1.2.  Товар  передается  Комиссионеру  партиями   в   количестве   и

ассортименте, согласованном  Сторонами  в  дополнительных  соглашениях  к

настоящему Договору. В дополнительных соглашениях  также  устанавливаются

минимальная цена продажи каждой единицы Товара, срок, в течение  которого

с момента получения Товара Комиссионер  обязуется  реализовать  Товар,  а

также случаи и порядок возврата Товара Комитенту.

     Одна партия Товара не может быть менее ___________ и более _______.

                      2. Права и обязанности сторон

     2.1. Комиссионер обязан:

     2.1.1. Производить приемку Товара и товарных документов на  него  по

Акту приема-передачи Товара. При принятии  Товара  с  недостатками  и/или

_______________  отражать   такие   недостатки   и   _________   в   Акте

приема-передачи Товара.

     2.1.2. Проводить поиск покупателей на Товар  на  условиях,  наиболее

выгодных для Комитента и по цене не ниже назначенной последним.

     2.1.3.  Реализовывать   Товар   на   условиях,   предусмотренных   в

дополнительных соглашениях Сторон.

     2.1.4. Оценивать перспективы  продажи  находящегося  у  себя  Товара

Комитента  и  уведомлять  последнего  о  сроке,  в   который   необходимо

согласовать условия продажи очередной партии Товара.

     2.1.5.  Информировать  Комитента  о  ходе  исполнения  поручения  по

настоящему  Договору.  По  результатам  продажи  каждой   партии   Товара

предоставлять Комитенту письменные отчеты с  указанием  фактической  цены

продажи Товара не позднее ___ дня  с  даты  реализации  очередной  партии

Товара  в  полном  объеме.  К  отчету  должны   быть   приложены   расчет

вознаграждения  Комиссионера  и  разбивка  понесенных  им  во  исполнение

настоящего Договора расходов, а также  необходимые  доказательства  таких

расходов.

     2.1.6.  Согласовывать  с   Комитентом   расходы,   необходимые   для

исполнения настоящего Договора.

     2.1.7. В течение ____ дней с даты продажи  очередной  партии  Товара

перечислить Комитенту вырученную от реализации Товара  сумму  за  вычетом

своего вознаграждения и расходов,  согласованных  Сторонами  в  статье  3

настоящего Договора.

     2.2. Комиссионер вправе:

     2.2.1. При приемке Товара от  Комитента  за  свой  счет  производить

осмотр Товара на предмет его качества, количества и  ___________________.

     2.2.2. Отказаться от исполнения Договора, если Комитент не выполняет

или ненадлежащим  образом  выполняет  свои  обязательства,  в  том  числе

обязательства  по  выплате  Комиссионеру  вознаграждения  и  оплате   его

расходов.

     2.3. Комитент обязан:

     2.3.1.  Своими  силами  и  за  свой  счет  предоставлять   Товар   в

распоряжение Комиссионера.

     Место передачи Товара: ____________________________________________.

     Срок  передачи  каждой  партии  Товара   согласуется   Сторонами   в

дополнительных соглашениях, устанавливающих количество, ассортимент, цену

и другие показатели передаваемой на реализацию партии Товара.

     2.3.2. Принимать отчеты Комитента и при наличии возражений  по  ним,

сообщить о них Комиссионеру в течение ___________ дней со  дня  получения

отчета. В противном случае отчеты считаются принятыми Комитентом.

     2.3.3.  Оплатить  расходы  Комиссионера  в  порядке,   согласованном

Сторонами в статье 3 настоящего Договора.

     2.3.4. Выплатить комиссионное вознаграждение Комиссионеру в порядке,

размере и на условиях, согласованных  Сторонами  в  статье  3  настоящего

Договора.

      3. Вознаграждение комиссионера. Порядок осуществления расчетов

     3.1. Вознаграждение Комиссионера составляет ____  %  от  фактической

цены продажи каждой партии Товара Комитента.

     3.2. Вознаграждение Комиссионеру за продажу очередной партии  Товара

выплачивается  путем  удержания  последним   суммы   причитающегося   ему

вознаграждения из суммы, вырученной от реализации очередной партии Товара

в полном объеме, при условии предоставления письменного отчета  Комитенту

в соответствии с п.2.1.5 настоящего Договора.

     3.3.   Расходы   Комиссионера,   предварительно   согласованные    с

Комитентом, возмещаются Комиссионеру путем удержания последним  их  суммы

из суммы, вырученной от  реализации  очередной  партии  Товара  в  полном

объеме,  при  условии  предоставления  письменного  отчета  Комитенту   в

соответствии с п.2.1.5. настоящего Договора.

     3.4.  Непредвиденные  расходы  Комиссионера,  не   согласованные   с

Комитентом в предварительном порядке, возмещаются  Комитентом  в  течение

___ дней с даты их согласования. При  согласии  Комитента  такие  расходы

могут быть также возмещены  Комиссионеру  путем  удержания  последним  их

суммы из суммы, вырученной от реализации очередной партии Товара в полном

объеме.

     По соглашению Сторон суммы, предназначенные  для  покрытия  расходов

Комиссионера, могут выплачиваться Комитентом авансом.

                        4. Ответственность сторон

     4.1. В случае просрочки Комитента в  оплате  расходов  Комиссионера,

Комитент  выплачивает  Комиссионеру  неустойку  в  размере _________ % от

просроченной суммы задолженности за каждый день просрочки.

     4.2. При непредоставлении Комиссионером  Комитенту  отчета  в  срок,

согласованный  Сторонами  в  п.2.1.5  настоящего   Договора,   Комитент

уплачивает неустойку в размере ___ % за каждый  день  просрочки  от  цены

партии Товара, о реализации которой не предоставлен отчет,  согласованный

Сторонами в дополнительном соглашении,  устанавливающем  условия  продажи

такой партии Товара.

     4.3. При просрочке в перечислении  Комитенту  суммы,  вырученной  от

реализации очередной партии Товара, в соответствии с п.2.1.7  настоящего

Договора, Комиссионер уплачивает неустойку в  размере ________ % от суммы,

подлежащей перечислению, за каждый день просрочки.

     4.4. В случае несоблюдения срока реализации очередной партии Товара,

согласованного в дополнительном соглашении Сторон о такой партии  Товара,

размер вознаграждения Комиссионера уменьшается на  ____________ за каждый

день просрочки в реализации Товара.

                   5. Обстоятельства непреодолимой силы

     5.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,   то   есть   таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     5.2. Непреодолимой силой признаются следующие обстоятельства:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора, а также другие события, которые  компетентный  арбитражный  суд

признает и объявит случаями непреодолимой силы.

     5.3.  Сторона,  подвергшаяся  действию  непреодолимой  силы,  должна

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Если  эта

Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств  непреодолимой  силы,  она

лишается права ссылаться на него, разве  что  само  такое  обстоятельство

препятствовало отправлению такого сообщения.

     5.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.5.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     5.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей,  длятся  более  _____  месяцев,  Стороны  определят   дальнейшую

юридическую судьбу Договора.

                       6. Заключительные положения

     6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  его  подписания  и

действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит  о  его  расторжении.

При этом Сторона, желающая отказаться от Договора, обязана  уведомить  об

этом другую Сторону за тридцать дней до даты  прекращения  Договора.  При

этом Комиссионер вправе отказаться  от  поставок  Товара  в  будущем,  но

обязуется исполнить свои  обязательства  по  реализации  уже  полученного

Товара.

     6.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора  или  в

связи с  ним,  будут  решаться  Сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения согласия спор передается на рассмотрение в  Арбитражный  суд

__________________________________________________________ (указать суд).

     6.3.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Договора понимают  как  составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,   сообщениями   с

использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

     6.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к  настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     6.5. Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     6.6. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации  Стороны  информируют  друг  друга  в  письменном  виде   в

_______ срок.

     6.7. Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении

любой информации о деятельности Сторон, ставшей им известной  в  связи  с

исполнением настоящего Договора, и являющейся коммерческой  тайной  одной

из Сторон.

     Положение настоящего пункта Договора сохраняет свою юридическую силу

и по истечении срока действия настоящего Договора.

     6.8. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

              Агентский договор на ремонт основных средств

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                    (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в дальнейшем "Принципал", с одной стороны, и ________________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                    (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый     в   дальнейшем  "Агент",  с   другой  стороны,   заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1.  Принципал  поручает,   а   Агент   принимает   на   себя,   за

вознаграждение, обязательства совершить от своего имени, но в интересах и

за счет Принципала юридические и фактические  действия,  направленные  на

ремонт основных средств Принципала согласно Предложению N 1 к  настоящему

Договору: (далее - Основные средства).

     Для целей настоящего  Договора  под  "Приложением  N  1"  понимается

объектный  перечень  Основных  средств  Принципала, подлежащих ремонту, с

указанием на требуемый  вид ремонта каждого объекта (капитальный, текущий

и т.д.), срок и стоимость ремонта каждого объекта.

     1.2.  В  рамках  исполнения  настоящего  Договора  Агент   обязуется

выполнить следующие указания Принципала:

     - заключить от своего имени, но в интересах  и  за  счет  Принципала

договор на ремонт  Основных  средств  с  _____________________  (далее  -

Подрядчик) на наиболее выгодных для Принципала условиях.

     -  совершать  фактические  действия,  необходимые  для   надлежащего

ремонта Основных средств Подрядчиком.

                      2. Права и обязанности сторон

     2.1. Агент обязан:

     2.1.1. В течение  _________________  с  даты  подписания  настоящего

Договора заключить с Подрядчиком договор на  ремонт  Основных  средств  в

количестве и номенклатуре согласно Приложению N 1 к настоящему Договору.

     2.1.2. Включить  в  договор  с  Подрядчиком  следующие  обязательные

условия:

     - технические условия ремонта Основных средств согласно  техническим

условиям, содержащимся в Приложении N 1.

     -  условие  о  том,  что  риск  случайной  гибели   или   случайного

повреждения  Основных  средств,  а  также  риск  случайной   гибели   или

случайного повреждения результата выполненных работ до его  окончательной

приемки несет Подрядчик.

     2.1.3. Согласовать с Подрядчиком стоимость ремонта  каждого  объекта

Основных средств по стоимости не выше, установленной в Приложении N 1.

     2.1.4. Информировать  Принципала  об  отказе  Подрядчика  произвести

ремонт Основных средств по цене и на условиях, указанных в  Приложении  N

1. Без утверждения Принципала  не  согласовывать  с  Подрядчиком  цены  и

условия, отличные от содержащихся в Приложении N 1.

     2.1.5.  Осуществлять  контроль  и  надзор  за  работой   Подрядчика.

Контроль Агента распространяется также на разработку  и  соблюдение  всей

документации, относящейся к ремонтным работам.

     2.1.6.   Без   письменного   согласия   Принципала   не    заключать

субагентского договора с другими лицами во исполнение своих  обязательств

по настоящему Договору.

     2.1.7. Информировать  Принципала  о  ходе  исполнения  поручения  по

настоящему Договору. При этом предоставлять Принципалу письменные  отчеты

по мере исполнения Договора, но не реже  _____________________.  К отчету

должны быть приложены необходимые доказательства расходов,  произведенных

Агентом во исполнение настоящего Договора.

     2.1.8.  По  исполнении  настоящего  Договора  возвратить  Принципалу

доверенность, срок действия которой не истек.

     2.2. Агент вправе:

     2.2.1. При отгрузке отремонтированных  Основных  средств  Принципалу

организовать за счет Принципала их транспортировку силами Подрядчика.  По

соглашению  с   Агентом   отремонтированные   Основные   средства   могут

транспортироваться силами Принципала.

     2.2.2. Участвовать  в  сопровождении  Основных  средств,  подлежащих

ремонту,  в  адрес  Подрядчика  и  отремонтированных  либо   возвращаемых

Подрядчиком Принципалу Основных средств.

     2.2.3.  Отказаться  от  исполнения   Договора   либо   приостановить

исполнение Договора, если Принципал не выполняет или ненадлежащим образом

выполняет свои обязательства, в том числе обязательства по уплате  Агенту

вознаграждения и возмещению расходов в соответствии со ст.3  настоящего

Договора.

     2.3. Принципал обязан:

     2.3.1.  Предоставить  Основные  средства   согласно   Приложению   в

распоряжение Подрядчика не позднее, чем за ___ рабочих дней  до  даты  их

запуска в ремонт согласно договору подряда, заключенному Агентом в  целях

исполнения настоящего Договора.

     2.3.2. По согласованию с Агентом принимать участие в  переговорах  с

Подрядчиком, в приеме  отремонтированных  Основных  средств,  а  также  в

письменном согласовании  технических  условий  и  графиков ремонта, Актов

сдачи-приемки Основных средств.

     2.3.3. Оплатить расходы Агента в порядке, согласованном Сторонами  в

ст.3 настоящего Договора.

     2.3.4. Оплатить услуги, предоставленные Агентом, в соответствии с

п.3.5 настоящего Договора.

     2.3.5. При наличии возражений  по  отчету  Агента,  сообщить  о  них

Агенту в течение ________ дней  со  дня  получения  отчета.  В  противном

случае отчет считается принятым Принципалом.

     2.4. Принципал  не  вправе  самостоятельно  получать  от  Подрядчика

отремонтированные Основные средства без письменного разрешения Агента.

            3. Цена Договора и порядок осуществления расчетов

     3.1. Расходы Агента включают в себя:

     - стоимость  ремонта  Основных  средств,  установленную  в  договоре

подряда, заключаемом  Агентом  с  Подрядчиком  во  исполнение  настоящего

Договора;

     -  стоимость  транспортировки  Основных  средств  от  Подрядчика   к

Принципалу;

     - _________________________________________________________________.

     Принципал  также  возмещает   прочие   согласованные   документально

подтвержденные расходы, понесенные Агентом.

     3.2. Для  цели  исполнения  Агентом  настоящего  Договора  Принципал

выплачивает Агенту в счет причитающихся расходов сумму в размере ______ в

течение ___ дней с даты подписания настоящего Договора.

     3.3. Принципал оплачивает расходы, поименованные в п.3.1  настоящего

Договора  в  течение  ___  дней  с  момента  получения   соответствующего

извещения Агента.

     Прочие   согласованные   документально    подтвержденные    расходы,

понесенные Агентом в ходе или в связи с исполнением настоящего  Договора,

возмещаются  Принципалом  в  течение  ___  дней  с  даты   предоставления

подтверждающих документов.

     3.4. Вознаграждение  Агента  составляет  ____  %  стоимости  ремонта

Основных средств Подрядчиком. В случае осуществления ремонта по цене ниже

установленной в Приложении, разница принадлежит Агенту в качестве  оплаты

его услуг по исполнению настоящего Договора.

     3.5. Вознаграждение Агенту выплачивается в течение ___ дней  с  даты

возвращения   Принципалу    отремонтированных    Основных    средств    и

заключительного отчета Агента об исполнении настоящего Договора.

     3.6. Все суммы, подлежащие  перечислению  Агенту  в  соответствии  с

настоящим Договором, выражаются в долл.  США.  Платежи  осуществляются  в

российских рублях по курсу ЦБ РФ на день перечисления.

                        4. Ответственность сторон

     4.1. Агент не несет ответственность за отказ Подрядчика  согласовать

с Агентом  номенклатуру,  количество  и  срок  ремонта  Основных  средств

согласно Приложению, а также за качество выполнения работ Подрядчиком.

     4.2. В случае  просрочки  Принципала  в  оплате  расходов  Агента  и

выплате Агенту вознаграждения Принципал выплачивает Агенту пеню в размере

0,1% от просроченной суммы задолженности за каждый день просрочки.

                   5. Обстоятельства непреодолимой силы

     5.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,   то   есть   таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     5.2. Непреодолимой силой признаются следующие обстоятельства:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора, забастовки или приостановление  деятельности  Сторон  по  любым

причинам, а также другие события, которые  компетентный  арбитражный  суд

признает и объявит случаями непреодолимой силы.

     5.3.  Сторона,  подвергшаяся  действию  непреодолимой  силы,  должна

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Если  эта

Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств  непреодолимой  силы,  она

лишается права ссылаться на него, разве  что  само  такое  обстоятельство

препятствовало отправлению такого сообщения.

     5.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.5.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     5.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей,  длятся  более  _____  месяцев,  Стороны  определят   дальнейшую

юридическую судьбу Договора.

                       6. Заключительные положения

     6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  его  подписания  и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

     6.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора  или  в

связи с  ним,  будут  решаться  Сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения согласия спор передается на рассмотрение в  Арбитражный  суд

__________________________________________________________ (указать суд).

     6.3.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Договора понимают  как  составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,   сообщениями   с

использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

     6.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к  настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     6.5. Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     6.6. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации  Стороны  информируют  друг  друга  в  письменном  виде   в

_______ срок.

     6.7. Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении

любой информации о деятельности Сторон, ставшей им известной  в  связи  с

исполнением настоящего Договора, и являющейся коммерческой  тайной  одной

из Сторон.

     Положение настоящего пункта Договора сохраняет свою юридическую силу

и по истечении срока действия настоящего Договора.

     6.8. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              подписи сторон

               Договор доверительного управления имуществом

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в дальнейшем "Учредитель управления", с одной стороны, и ____

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый  в  дальнейшем "Доверительный управляющий", с другой  стороны,

 заключили настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1. Учредитель управления передает  Доверительному  управляющему  в

доверительное   управление   имущество   в   соответствии   с   перечнем,

согласованным  Сторонами  в  п.2.1  настоящего  Договора  1,  на  срок,

установленный в ст.4 настоящего Договора,  а  Доверительный  управляющий

обязуется осуществлять  управление  таким  имуществом  в  соответствии  с

условиями настоящего Договора в интересах Учредителя управления 2.

     1.2. Учредитель управления гарантирует, что имущество,  передаваемое

в   доверительное   управление,   является   его   собственностью,    что

подтверждается ______________________.

     1.3.  Передача  имущества  в  доверительное  управление  не   влечет

перехода права собственности Учредителя управления.

                   2. Объект доверительного управления

     2.1. Объектом доверительного управления является следующее имущество

(далее по тексту - имущество): ________________________________________.

                      3. Права и обязанности сторон

     3.1. Доверительный управляющий обязан:

     3.1.1.   Осуществлять   управление    имуществом,    переданным    в

доверительное   управление,   в    интересах    Учредителя    управления,

______________________________________________________________________.

     3.1.2. Представлять Учредителю управления отчет о ходе осуществления

доверительного управления в  письменной  форме  не  реже  одного  раза  в

_________ (отчетный период), если более  продолжительный  срок  не  будет

согласован Сторонами. Отчет должен  содержать  информацию  о  совершенных

Доверительным управляющим сделках и иных  действий  с  имуществом,  сумме

полученных доходов  за  отчетный  период,  сумме  расходов,  связанных  с

управлением имуществом.

     Отчет  предоставляется  путем  направления  его  по  почте  заказным

письмом/или с использованием средств  специальной  курьерской  почты/или

вручения представителю Учредителя управления под роспись.

     3.1.3.  Вести  обособленный  учет  имущества,  переданного   ему   в

доверительное управление, и  отдельный  бухгалтерский  баланс  по  такому

имуществу.

     3.1.4. Открыть отдельный банковский счет для осуществления операций,

связанных с доверительным управлением имуществом.

     3.2. Доверительный управляющий вправе:

     3.2.1.  Самостоятельно  определять  пути  и  конкретные  направления

осуществления доверительного управления, совершать  любые  юридические  и

фактические действия в  интересах  Учредителя  управления  с  соблюдением

положений п.3.2.2 настоящего Договора.

     3.2.2.   Осуществлять   в   отношении   имущества,   переданного   в

доверительное управление, правомочия собственника  в  порядке  и  объеме,

установленном законом и настоящим Договором.

     Продажа имущества, передача имущества в лизинг, внесение имущества в

качестве вклада в совместную деятельность, внесение имущества в  качестве

вклада в уставный капитал коммерческой организации, внесение имущества  в

залог,  __________________  осуществляются  Доверительным  управляющим  с

согласия Учредителя управления.

     3.2.3. Доверительный управляющий имеет право  на  вознаграждение,  а

также  на  возмещение  необходимых   расходов,   произведенных   им   при

доверительном управлении имуществом, за  счет  доходов  от  использования

имущества.  Сумма   понесенных   расходов   должна   быть   документально

подтверждена.  Документы,  подтверждающие  сумму   понесенных   расходов,

прилагаются к отчетам, направляемым Доверительным управляющим  Учредителю

управления.

     Размер вознаграждения Доверительному  управляющему  определяется  по

итогам отчетного периода  после  сдачи  отчета  Учредителю  управления  в

дополнительном соглашении к настоящему Договору, которое  становится  его

неотъемлемой частью.  Размер  вознаграждения  устанавливается  в  размере

________ процентов от суммы прибыли, полученной Учредителем управления за

отчетный период.

     3.3. Сделки с  имуществом  Доверительный  управляющий  совершает  от

своего имени, указывая при этом,  что  он  действует  в  качестве  такого

управляющего. Это условие  считается  соблюденным,  если  при  совершении

действий,   не   требующих   письменного   оформления,   другая   Сторона

информирована об их совершении Доверительным управляющим в этом качестве,

а в письменных документах после  имени  или  наименования  Доверительного

управляющего сделана пометка "Д.У.".

     3.4. Права, приобретенные  Доверительным  управляющим  в  результате

действий по доверительному управлению  имуществом,  включаются  в  состав

переданного в доверительное управление имущества. Обязанности,  возникшие

в результате таких действий Доверительного управляющего,  исполняются  за

счет этого имущества.

     3.5. Учредитель управления обязан:

     3.5.1. Передать имущество в управление  Доверительному  управляющему

по акту сдачи-приемки имущества.

     Предоставить  Доверительному  управляющему  нотариально   заверенные

копии  правоустанавливающих  документов  на  имущество,   а   также   всю

бухгалтерскую  отчетность,   связанную   с   имуществом   и   необходимую

Доверительному управляющему для осуществления управления имуществом.

     3.5.2.  При   совершении   Доверительным   управляющим   сделок   по

распоряжению имуществом, в порядке и с соблюдением условий, установленных

в п.3.2.2 настоящего Договора, предоставить  Доверительному  управляющему

подлинные  экземпляры  правоустанавливающих  документов  на  имущество  в

течение  ___________  дней   с   даты   получения   письменного   запроса

Доверительного управляющего.

     3.5.3.  Выплатить  Доверительному  управляющему   вознаграждение   в

порядке,  согласованном  Сторонами   на   основании   положений   п.3.2.3

настоящего Договора.

     3.5.4.   Сообщать   Доверительному    управляющему    мотивированные

возражения  по   отчетам,   предоставляемым   Доверительным   управляющим

Учредителю управления  в  соответствии  с  условиями  п.3.1.2  настоящего

Договора, в течение не более ________ дней с даты получения отчета.

     3.6.  Учредитель  управления   вправе   осуществлять   контроль   за

деятельностью Доверительного управляющего путем ознакомления с финансовой

(бухгалтерской)  и  иной   документацией   Доверительного   Управляющего,

связанной с управлением имуществом.

                        4. Срок действия Договора

     4.1. Настоящий Договор вступает в  силу  с  момента  его  подписания

Сторонами /государственной регистрации в уполномоченном органе управления

по месту нахождения имущества, передаваемого в  доверительное  управление

(в случае, если договор подлежит государственной регистрации).

     4.2.  Договор  заключается на срок ________________________ месяцев,

исчисляемый с момента вступления Договора в силу.

     Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора  на  будущее

не позднее, чем за _____________ до истечения срока его действия, Договор

считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, что согласованы

Сторонами в настоящем Договоре.

                        5. Ответственность сторон

     5.1. Доверительный  управляющий,  не  проявивший  при  доверительном

управлении  имуществом  должной  заботливости  об  интересах   Учредителя

управления,   возмещает  Учредителю управления упущенную выгоду за  время

доверительного управления имуществом, а также убытки, причиненные утратой

или повреждением имущества, с учетом его естественного износа.

     Доверительный  управляющий  несет  ответственность  за   причиненные

убытки,  если  не  докажет,   что   эти   убытки   произошли   вследствие

непреодолимой силы либо действий Учредителя управления.

                   6. Обстоятельства непреодолимой силы

     6.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае действия обстоятельств  непреодолимой  силы,  прямо  или  косвенно

препятствующих   исполнению   настоящего   Договора,   то   есть    таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     6.2. К обстоятельствам, указанным в п.6.1 Договора относятся:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора, и другие события, которые арбитражный суд  признает  и  объявит

случаями непреодолимой силы.

     6.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит  о  наступлении  обстоятельств

непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.6.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     6.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей,  длятся  более  ______  месяцев,  Стороны  совместно   определят

дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

                       7. Заключительные положения

     7.1. Любые дополнения, протоколы, приложения к  настоящему  Договору

становятся его неотъемлемыми частями с даты их подписания уполномоченными

представителями Сторон.

     7.2.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны,  если  они  составлены  в  письменной  форме  и  подписаны

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     7.3. Стороны обязаны немедленно извещать  друг  друга  об  изменении

своего  адреса,  платежных  реквизитов,  номеров  телефонов,  телефаксов.

Действия, совершенные  по  старым  адресам  и  платежным  реквизитам,  до

поступления  уведомления  об  их  изменении,  зачитываются  в  исполнение

обязательств.

     7.4. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или

в связи с ним, Стороны будут  стараться  решать  путем  переговоров.  При

невозможности достичь взаимоприемлемого решения, споры подлежат  передаче

на рассмотрение __________________________________________ (указать суд).

                        Адреса и реквизиты сторон

                              Подписи сторон

         Договор простого товарищества (совместной деятельности)

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Участник 1", с одной стороны, и ______________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый     в   дальнейшем  "Участник 2",  с другой стороны, и ______

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 дальнейшем  "Участник  3",  с  третьей   стороны,   совместно  именуемые

 "Участники", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1. По  настоящему  Договору  Участники  обязуются  соединить  свои

вклады и совместно действовать  без  образования  юридического  лица  для

извлечения прибыли.

     1.2. Участники вносят в совместную  деятельность  следующие  вклады,

оцененные Участниками как равные по стоимости:

     - Участник 1 - оборудование согласно Приложению  N  1  к  настоящему

Договору,

     - Участник 2 - денежные средства в размере ________ рублей.

     - Участник 3  -  профессиональные  знания  и  трудовое  участие  его

работников, навыки и умения, деловую репутацию и деловые связи.

     Порядок внесения вкладов:

________________________________________________________________________.

     1.3.  Основными  направлениями  совместной  деятельности  Участников

являются:

     - _________________________________________________________________;

     - _________________________________________________________________;

     1.4. Полученные от совместной деятельности доходы, а также имущество

Участников, которое  принадлежит  им  на  праве  собственности,  при  его

внесении в  общее  имущество  Участников,  признаются  их  общей  долевой

собственностью.

           2. Ведение общих дел участников. Право на информацию

     2.1. Ведение общих дел участников осуществляется Участником.

     Участник 3 оформляет и хранит документацию, относящуюся к совместной

деятельности, и обеспечивает  доступ  остальных  Участников  к  указанной

документации.

     Ведение  бухгалтерского  учета  общего  имущества  Участников  также

поручается Участнику 3.

     2.2. В отношениях с третьими лицами полномочия Участника 3 совершать

сделки от имени всех Участников удостоверяется доверенностью,  выдаваемой

ему остальными  Участниками  в  течение  _____  дней  с  даты  заключения

настоящего Договора.

     2.3.  Решения,  касающиеся   общих   дел   Участников,   принимаются

Участниками единогласно.

     2.4.  Участники  осуществляют  свою  совместную   деятельность   под

наименованием _______________________.

     2.5. Каждый Участник вправе знакомиться  со  всей  документацией  по

ведению дел.

                 3. Расходы, убытки и прибыль участников

     3.1. Участники несут расходы, в т.ч. по содержанию общего имущества,

и убытки, связанные с совместной деятельностью  по  настоящему  Договору,

пропорционально их вкладам в общее дело.

     Порядок покрытия  расходов  и  убытков  определяется  Участниками  в

дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

     3.2. Прибыль, полученная  Участниками  в  результате  их  совместной

деятельности по настоящему Договору, распределяется между ними  в  равных

долях.

                4. Ответственность участников товарищества

     4.1. Участники  отвечают  солидарно  по  всем  общим  обязательствам

независимо от оснований их возникновения.

                   5. Изменение и прекращение Договора

     5.1.  Настоящий  Договор  может  быть  изменен  или   прекращен   по

соглашению   Участников,   а    также    в    случаях,    предусмотренных

законодательством РФ.

     5.2. С момента прекращения Договора его участники  несут  солидарную

ответственность по неисполненным общим обязательствам в отношении третьих

лиц.

     5.3. В случае отказа одного из Участников от настоящего Договора или

расторжения Договора по требованию одного из Участников Договор сохраняет

свое действие в отношении остальных Участников.

     При этом лицо, участие которого в  Договоре  прекратилось,  отвечает

перед третьими лицами по общим обязательствам,  возникшим  в  период  его

участия в Договоре, так, если бы оно осталось Участником Договора.

                            6. Прочие условия

     6.1. Настоящий Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и

действует бессрочно.

     Участник Товарищества вправе отказаться  от  настоящего  Договора  в

любое время, сделав об этом заявление другим Участникам не  позднее,  чем

за три месяца до предполагаемого выхода.

     6.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора  или  в

связи  ним,  будут  решаться  Участниками  путем  переговоров.  В  случае

недостижения согласия спор передается на рассмотрение в  Арбитражный  суд

__________________________________________________________ (указать суд).

     6.3.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными представителями всех Участников.

     6.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к  настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями всех Участников.

     6.5. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации Участники информируют друг друга в письменном виде в ______

срок.

     6.6.  Договор  составлен  в   трех   экземплярах,   имеющих   равную

юридическую силу, по одному экземпляру для каждого Участника.

                 Адреса и банковские реквизиты участников

                            Подписи участников

                            Авторский договор

       о передаче исключительных прав на использование произведения

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Организация", с одной стороны, и _____________

 _____________________________________, именуемый  в  дальнейшем "Автор",

 с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

                           1. Предмет Договора

     1.1. Автор передает Организации исключительные права на созданные им

произведения (далее - Произведения) в обусловленных  настоящим  Договором

пределах и на определенный Договором срок, а Организация за предоставление

этих прав уплачивает Автору вознаграждение.

     1.2.  Описание  Произведений,  на  которые   передаются   права   по

настоящему Договору, размер авторского вознаграждения, подлежащий  уплате

Автору, и  сроки  его  выплаты  содержатся  в  Приложениях  к  настоящему

Договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

                  2. способы использования произведения

     2.1. Автор передает Организации следующие исключительные права:

     - воспроизводить Произведения любым способом и в любой  материальной

форме, в том числе в печатном виде, на носителях механической записи (MD,

CD,   VHS),   дискетах,    компьютерных    компакт-дисках    (право    на

воспроизведение); максимальный тираж воспроизведения каждого Произведения

каждым способом составляет __________ экземпляров;

     - распространять экземпляры Произведения любым способом:  продавать,

сдавать в прокат и т.д. (право на распространение);

     - импортировать Произведения с целью их  распространения  (право  на

импорт);

     - публично показывать Произведения (право на публичный показ);

     - сообщать Произведения для всеобщего сведения путем передачи в эфир

и (или) последующей передачи в эфир (право на передачу в эфир);

     - сообщать Произведения для всеобщего сведения по  кабелю,  проводам

или с помощью иных аналогичных средств (право на сообщение для  всеобщего

сведения по кабелю);

     - переводить Произведения на любые языки мира (право на перевод);

     - переделывать или иным способом перерабатывать Произведения  (право

на переработку);

     - _________________________________________________________________.

     2.2. Автор разрешает переуступать права, указанные в п.2.1 Договора

третьим лицам.

     2.3. Автор разрешает анонимное использование своих Произведений.

     2.4. Права по настоящему Договору считаются  переданными  с  момента

подписания  соответствующих  Приложений,  если  иной  срок  передачи   не

установлен в таком Приложении.

                             3. Срок Договора

      3.1 Автор передает Организации права, указанные в п.2.1 настоящего

Договора, на срок _____________________________________.

                          4. Гарантии и условия

     4.1. Автор гарантирует, что он лично создал Произведения и  является

их единственным автором, а также, что при  создании  Произведений  им  не

были нарушены авторские или иные права третьих лиц.

     4.2 Автор гарантирует, что до передачи  прав,  указанных  в  п.2.1

Договора, Организации, никакие  права  на  Произведения  не  передавались

третьим лицам, и что на момент  такой  передачи  по  настоящему  Договору

Автор является обладателем всех передаваемых  Организации  исключительных

прав на Произведения.

     4.3.  Автор  гарантирует  наличие  у   Произведений   характеристик,

указанных в Приложениях к настоящему Договору.

     4.4. В том случае, если  к  Организации  в  связи  с  использованием

Произведений в  соответствии  с  настоящим  Договором  будут  предъявлены

третьими  лицами  какие-либо   претензии   или   иски,   Автор   выступит

соответчиком по заявленным требованиям.

     4.5.   Организация    гарантирует    выплату    Автору    авторского

вознаграждения в срок, указанный в Приложениях к Договору.

     4.6. Организация обязана  по  требованию  Автора  предоставлять  ему

возможность  ознакомиться   с   бухгалтерскими   и   иными   документами,

содержащими сведения по использованию произведения в  следующем  порядке:

________________________________________________________________________.

                     5. Территория действия Договора

     5.1. Стороны пришли к  соглашению,  что  использование  Произведений

способами, указанными в п.2.1 настоящего Договора, может  осуществляться

на территории ____________________________________________________ стран.

                        6. Ответственность сторон

     6.1. В случае нарушения п.п.4.1,  4.2,  4.3  настоящего  Договора,

Автор обязан возместить Организации убытки  в  полном  размере,  а  также

возвратить  сумму  выплаченного  согласно   соответствующему   Приложению

авторского вознаграждения.

     6.2.  В  случае  просрочки  в   уплате   авторского   вознаграждения

Организация уплачивает Автору неустойку в размере ____ % от  просроченной

к перечислению суммы за каждый день просрочки.

                         7. Расторжение Договора

     7.1. Стороны вправе расторгнуть  Договор  по  взаимному  письменному

соглашению  в  отношении  всех  или  некоторых  переданных  на  основании

Приложений к нему Произведений.

     7.2. Организация вправе расторгнуть Договор в одностороннем  порядке

в отношении всех или некоторых, переданных на основании Приложений к нему

Произведений, в случае нарушения Автором п.п.4.1,  4.2,  4.3  настоящего

Договора.

     7.3.  Автор  вправе   расторгнуть   Договор   в   случае   нарушения

Организацией п.4.6 настоящего Договора.

                   8. Обстоятельства непреодолимой силы

     8.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае действия обстоятельств  непреодолимой  силы,  прямо  или  косвенно

препятствующих   исполнению   настоящего   Договора,   то   есть    таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     8.2. К обстоятельствам, указанным в п.8.1 Договора относятся:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора, ____________________ и  другие  события,  которые  компетентный

арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

     8.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит  о  наступлении  обстоятельств

непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.8.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     8.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей,  длятся  более  ______  месяцев,  Стороны  совместно   определят

дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

                            9. Прочие условия

     9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  его  подписания  и

действует в течение ____________________________________________________.

     9.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора  или  в

связи с  ним,  будут  решаться  Сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения    согласия    спор    передается    на    рассмотрение    в

__________________________________________________________ (указать суд).

     9.3.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Договора понимают  как  составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,   сообщениями   с

использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

     9.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к  настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     9.5. Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     9.6. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде  в _______

срок.

     9.7. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

         Лицензионный договор на использование программы для ЭВМ

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Лицензиат", с одной стороны, и _______________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый  в  дальнейшем  "Лицензиар",  с  другой  стороны,    заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение в  порядке

и  на  условиях,  изложенных   в   настоящем   Договоре,   исключительные

имущественные права  (исключительную  лицензию)  на  программу  для  ЭВМ,

описание которой содержится в Приложении к настоящему Договору  (далее  -

Программа).

     1.2. Программа зарегистрирована на имя Лицензиара в ________________

(Свидетельство об официальной регистрации программ для ЭВМ N __ от ___).

            2. Объекты, в отношении которых выдается лицензия

     2.1. Лицензия, предоставляемая по настоящему Договору,  действует  в

отношении всего содержимого Программы, в частности, в отношении:

     - программ для ЭВМ, обеспечивающих функционирование Программы;

     - дизайна (графики, расположения элементов  оформления  Программы  и

т.п.);

     - _________________________________________________________________;

     - всех иных элементов Программы, в том числе изображений, фонограмм,

текстов.

     2.2.   Лицензиар   гарантирует,   что   он    является    надлежащим

правообладателем  на  все  в  совокупности  и  каждый  в  отдельности  из

перечисленных элементов Программы. Лицензиар  также  гарантирует,  что  в

Программе не используются никакие элементы в нарушение прав третьих  лиц.

В случае если гарантии, содержащиеся в настоящем абзаце, будут  нарушены,

Лицензиар  обязуется   принять   меры,   которые   обеспечат   Лицензиату

беспрепятственное использование передаваемых по настоящему Договору прав,

а  в  случае  невозможности  обеспечить  беспрепятственное  использование

передаваемых прав, возместить Лицензиату понесенные убытки, которые могут

возникнуть у Лицензиата в связи с таким нарушением гарантий.

     2.3.   Объекты   прав,   на   которые   предоставляется    лицензия,

рассматриваются   Сторонами    как    объекты    прав    интеллектуальной

собственности, если это не противоречит их существу.

                3. Объем и способы использования программы

     3.1. Лицензия, предоставленная по настоящему Договору,  включает,  в

частности, следующие права на Программу и объекты, обозначенные в  ст.2

настоящего Договора:

     - воспроизведение (полное  или  частичное)  в  любой  форме,  любыми

способами;

     - модификацию, в том числе  перевод  Программы  с  одного  языка  на

другой;

     - распространение экземпляров любым способом: продавать,  сдавать  в

прокат и так далее (право на распространение);

     -  импортировать  экземпляры  в   целях   распространения,   включая

экземпляры,  изготовленные   с   разрешения   обладателя   исключительных

авторский прав (право на импорт);

     - публично показывать (право на публичный показ);

     ___________________________________________________________________.

     3.2. Перечисление в настоящем Договоре передаваемых по нему прав  не

умаляет иных прав Лицензиата, которые не названы прямо, но имеются, исходя

из существа работы с Программой.

     3.3.  Лицензиар   не   имеет   права   самостоятельно   использовать

передаваемые по настоящему Договору  права  в  течение  всего  срока  его

действия или передавать эти или аналогичные права третьим лицам.

     3.4. Лицензиат вправе самостоятельно передавать третьим лицам  любые

или все права, полученные по настоящему  Договору  в  течение  срока  его

действия.

          4. Срок Договора и территория использования программы

     4.1. Лицензионный Договор действует на территории ___________ стран.

     4.2. Срок действия настоящего Договора - ________ с даты заключения.

                         5. Порядок передачи прав

     5.1. Датой передачи прав по настоящему Договору  является  дата  его

заключения.

     5.2. Не позднее  ______________  дней  с  даты  заключения  Договора

Лицензиар  предоставляет  Лицензиату  1  экземпляр   записи   содержимого

Программы на носителях, обеспечивающих долговременное безопасное хранение

данных, а также следующие документы и информацию: ______________________.

                      6. Лицензионное вознаграждение

     6.1. За использование  Программы  любым  способом,  несколькими  или

всеми из указанных в статье 3 настоящего  Договора  Лицензиат  уплачивает

Лицензиару лицензионное вознаграждение в виде роялти в размере ____ долл.

США, в т.ч. НДС ________ от ____________________________________________.

     6.2.  Лицензионное  вознаграждение  подлежит  уплате   в   следующем

порядке:

     ____________________________________________________________________

     6.3.  В  случае  просрочки  в  уплате  лицензионного  вознаграждения

Лицензиат  уплачивает  Лицензиару  неустойку  в   размере   ____   %   от

просроченной к перечислению суммы за каждый день просрочки.

     6.4. Все платежи по настоящему Договору  производятся  в  рублях  по

курсу ЦБ РФ на дату совершения платежа.

                   7. Обстоятельства непреодолимой силы

     7.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае действия обстоятельств  непреодолимой  силы,  прямо  или  косвенно

препятствующих   исполнению   настоящего   Договора,   то   есть    таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     7.2. К обстоятельствам, указанным в п.7.1 Договора относятся:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора,  _____________   и   другие   события,   которые   компетентный

арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

     7.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде   и    возможной    продолжительности    действия    соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит  о  наступлении  обстоятельств

непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что  само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

     7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.7.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     7.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей,  длятся  более  ______  месяцев,  Стороны  совместно   определят

дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

                            8. Прочие условия

     8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  его  подписания  и

действует до ____________________.

     8.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора  или  в

связи с  ним,  будут  решаться  Сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения    согласия    спор    передается    на    рассмотрение    в

__________________________________________________________ (указать суд).

     8.3.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Договора понимают  как  составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,   сообщениями   с

использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

     8.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к  настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     8.5. Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     8.6. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде  в _______

срок.

     8.7. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                   Договор об уступке права требования

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                    (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Цедент", с одной стороны, и __________________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                    (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый  в  дальнейшем  "Цессионарий",  с другой  стороны,   заключили

 настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1. Цедент  передает,  а  Цессионарий  принимает  право  требования

Цедента на сумму ______________________________________________________ к

_________________________________________________________________________

   (организационно-правовая  форма,  полное  наименование  юридического

                      лица/данные физического лица

     (далее - Должник), вытекающее из договора ___ N ___ от "__"___ года.

     1.2. Права Цедента, выступавшего кредитором 1 по указанному в  п.1.1

договору, переходят к Цессионарию в полном объеме, в том числе  с  правом

на получение процентов и _______________________________________________.

     1.3.  За  передаваемое  по  настоящему  Договору  право   требования

Цессионарий выплачивает  Цеденту  вознаграждение  в  размере  и  порядке,

определяемом настоящим Договором.

                      2. Права и обязанности сторон

     2.1. Цессионарий обязан:

     2.1.1  Выплатить  Цеденту  вознаграждение  в  размере   и   порядке,

предусмотренном п.3 настоящего Договора.

     2.1.2. Письменно уведомить Должника о состоявшемся переходе прав  по

настоящему  Договору  в  течение  ________  дней  с   момента   получения

документов, предусмотренных п.2.2.1 настоящего Договора.

     2.2. Цедент обязан:

     2.2.1. В течение ____ дней с  даты  подписания  настоящего  Договора

передать Цессионарию  все  документы,  удостоверяющие  право  требования,

передаваемое по настоящему Договору, в том числе: ______________________.

     Документы  передаются  по   Акту   приема-передачи,   подписываемому

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     2.2.2. При подписании настоящего Договора сообщить  Цессионарию  все

сведения, имеющие значение для осуществления последним  передаваемого  по

настоящему Договору требования к Должнику.

                           3. Порядок расчетов

     3.1. За передаваемое  по  настоящему  Договору  право  требования  к

должнику  Цессионарий  выплачивает  Цеденту  вознаграждение   в   размере

______________________, в том числе НДС _________________.

     3.2. Вознаграждение Цессионарию выплачивается в следующем порядке:

     3.2.1 _____________ процентов  вознаграждения  Цедент  уплачивает  в

течение ________________ дней с даты подписания настоящего Договора.

     3.2.2. Оставшиеся __________________ процентов вознаграждения Цедент

уплачивает  в  течение  ___________  с   даты   передачи   документов   в

соответствии с п.2.2.1 настоящего Договора.

     3.3. Расчеты производятся  в  рублях  по  курсу  Центрального  Банка

России на день платежа.

                        4. Ответственность сторон

     4.1. Цедент  несет  ответственность  за  достоверность  передаваемых

Цессионарию в соответствии с настоящим Договором документов и сведений  и

гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора нет ограничений

на уступку передаваемого права требования к должнику другим лицам.

     4.2. Цедент отвечает за действительность передаваемого по настоящему

Договору права требования.

     4.3. В случае просрочки в уплате вознаграждения Цеденту  Цессионарий

выплачивает пеню в размере ___ % от просроченной  суммы  за  каждый  день

просрочки.

                   5. Обстоятельства непреодолимой силы

     5.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в

случае  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,   то   есть   таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены  в  момент  заключения  Договора  и  предотвращены   разумными

средствами при их наступлении.

     5.2. Непреодолимой силой признаются следующие обстоятельства:  война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения,  акты

органов  власти,   непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего

Договора, забастовки или приостановление  деятельности  Сторон  по  любым

причинам, а также другие события, которые  компетентный  арбитражный  суд

признает и объявит случаями непреодолимой силы.

     5.3.  Сторона,  подвергшаяся  действию  непреодолимой  силы,  должна

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Если  эта

Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств  непреодолимой  силы,  она

лишается права ссылаться на него, разве  что  само  такое  обстоятельство

препятствовало отправлению такого сообщения.

     5.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей,

при условии соблюдения требований п.5.3 настоящего  Договора,  продлевает

срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который  в  целом

соответствует сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному

сроку для его устранения.

     5.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей,  длятся  более  _____  месяцев,  Стороны  определят   дальнейшую

юридическую судьбу Договора.

                       6. Заключительные положения

     6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  его  подписания  и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

     Право требования,  передаваемое  Цедентом  по  настоящему  Договору,

переходит к Цессионарию с момента подписания настоящего Договора.

     6.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора  или  в

связи c  ним,  будут  решаться  Сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения согласия спор передается на рассмотрение в  Арбитражный  суд

__________________________________________________________ (указать суд).

     6.3.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Договора понимают  как  составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,   сообщениями   с

использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

     6.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к  настоящему  Договору

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     6.5. Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     6.6. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации  Стороны  информируют  друг  друга  в  письменном  виде   в

___________ срок.

     6.7. Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении

любой информации о деятельности Сторон, ставшей им известной  в  связи  с

исполнением настоящего Договора, и являющейся коммерческой  тайной  одной

из Сторон.

     Положение настоящего пункта Договора сохраняет свою юридическую силу

и по истечении срока действия настоящего Договора.

     6.8. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                       Соглашение о переводе долга

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в дальнейшем "Сторона 1", с одной стороны, и ________________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый     в   дальнейшем  "Сторона 2",  с  другой стороны, заключили

 настоящее Соглашение о нижеследующем.

                          1. Предмет Соглашения

     1.1. Сторона 1 переводит, а Сторона 2 принимает долг Стороны 1 перед

_________________________________________________________________________

     организационно-правовая  форма,  полное  наименование   юридического

                      лица/данные физического лица

  (далее  -  Кредитор),  состоящий  в  исполнении   обязательства   по

________________________________________________________________________,

                 (указать, в чем заключается обязательство)

     возникшего из договора ____ N ___ от  "___"____ года (далее - долг).

     1.2. Сторона 1 переводит на Сторону 2 долг в объеме и  на  условиях,

существующих в момент заключения настоящего Соглашения.

     На  момент  подписания  настоящего   Соглашения   переводимый   долг

составляет сумму, равную ______________________________________________.

     1.3.  Обязательства  по  исполнению  долга,  указанного  в  п.1.1

настоящего Соглашения, переходят к  Стороне  2  и  Сторона  2  становится

должником по договору,  указанному  в  п.1.1  настоящего  Соглашения  с

момента вступления в силу настоящего Соглашения.

     Согласие Кредитора на перевод долга  получено  "___"  _______  г.  и

является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

                          2. Обязанности сторон

     2.1. Сторона 1 обязана:

     2.1.1. В течение ____ дней с даты подписания  настоящего  Соглашения

передать Стороне 2 все документы, связанные с передаваемым долгом, в  том

числе:

     - Договор _____ N ___ от ___________;

     - ________________________________________________________________.

     Документы  передаются  по   Акту   приема-передачи,   подписываемому

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     2.1.2. При подписании настоящего Соглашения сообщить Стороне  2  все

сведения, относящиеся к переводу долга и имеющие значение для  исполнения

Стороной 2 передаваемого долга перед Кредитором.

     2.2. Сторона 2 обязана:

     В течение ____  дней  с  момента  подписания  настоящего  Соглашения

передать Кредитору один экземпляр настоящего Соглашения.

                        3. Ответственность сторон

     3.1. Сторона 1 несет ответственность за  достоверность  передаваемых

Стороне 2 в соответствии с настоящим Соглашением документов и сведений  и

гарантирует, что на момент подписания настоящего  Соглашения  отсутствуют

ограничения на перевод долга перед Кредитором на других лиц.

     3.2. В случае просрочки в передаче  документов,  предусмотренных

п.2.1.1 настоящего Соглашения  Сторона  1  выплачивает  Стороне  2  пеню  в

размере ___ % от суммы  передаваемого  долга  за  каждый  день  просрочки

передачи документов.

                   4. Обстоятельства непреодолимой силы

     4.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение своих обязательств  по  настоящему  Соглашению  в

случае  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,   то   есть   таких

обстоятельств, которые независимы от  воли  Сторон,  не  могли  быть  ими

предвидены в  момент  заключения  Соглашения  и  предотвращены  разумными

средствами при их наступлении.

     4.2.  Сторона,  подвергшаяся  действию  непреодолимой  силы,  должна

немедленно в письменном виде уведомить другую  Сторону  о  возникновении,

виде и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Если  эта

Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств  непреодолимой  силы,  она

лишается права ссылаться на него, разве  что  само  такое  обстоятельство

препятствовало отправлению такого сообщения.

     4.3.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящей

статьей,  длятся  более  _____  месяцев,  Стороны  определят   дальнейшую

юридическую судьбу Соглашения.

                       5. Заключительные положения

     5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

     5.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в

связи с  ним,  будут  решаться  Сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения    согласия    спор    передается    на    рассмотрение    в

__________________________________________________________ (указать суд).

     5.3.  Любые  изменения  и   дополнения   к   настоящему   Соглашению

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Под  письменной  формой

Стороны для целей настоящего Соглашения понимают как составление  единого

документа,  так   и   обмен   письмами,   телеграммами,   сообщениями   с

использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать

отправителя и дату отправления.

     5.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Соглашению

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     5.5. Во всем, что  не  оговорено  в  настоящем  Соглашении,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     5.6. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде  в  ______

срок.

     5.7. Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении

любой информации о деятельности Сторон, ставшей им известной  в  связи  с

исполнением настоящего Соглашения, и являющейся коммерческой тайной одной

из Сторон.

     Положение настоящего пункта Соглашения  сохраняет  свою  юридическую

силу и по истечении срока действия настоящего Соглашения.

     5.8. Настоящее Соглашение составлено  в  трех  экземплярах,  имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон  и

один экземпляр для передачи Кредитору.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                Соглашение о замене обязательств (новации)

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                  (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Кредитор", с одной стороны, и ________________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                  (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый     в   дальнейшем  "Должник",   с   другой стороны, заключили

 настоящее Соглашение о нижеследующем.

                          1. Предмет Соглашения

     1.1. Должник настоящим подтверждает задолженность перед Кредитором в

сумме ____________________________, по договору  _______________________,

подписанному Должником  и  Кредитором  в  г.___"____"______________ года.

     1.2. Настоящим  Стороны  в  соответствии  с  пунктом  1  статьи  414

Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  договариваются   о   замене

обязательств Должника, вытекающих из договора, указанного  в  пункте  1.1

настоящего Соглашения, на следующее обязательство Должника:

_________________________________________________________________________

     1.3. Обязательства Должника уплатить денежные  средства,  вытекающие

из договора, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения,  прекращаются

с момента подписания настоящего Соглашения.

     1.4. Обязательство, предусмотренное п.1.2  настоящего  Соглашения,

возникает с момента подписания настоящего Соглашения.

                      2. Права и обязанности сторон

     2.1. Должник обязуется:

     2.1.1.  В  течение  _____  дней  с  момента  подписания   настоящего

Соглашения исполнить обязательство,  предусмотренное    п.1.2  настоящего

Соглашения.

     2.1.2. Во    исполнение    обязательства,   предусмотренного   п.1.2

настоящего Соглашения, совершить следующие действия:_____________________

_______________________________________________________________________ .

     2.1.3. Исполнить обязательство, предусмотренное  п.1.2    настоящего

Соглашения, в соответствии со следующими условиями:

_________________________________________________________________________

     2.2. Кредитор обязан:

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

                        3. Ответственность сторон

     3.1. В случае неисполнения обязательства,  предусмотренного  п.1.2

настоящего  Соглашения,  в  установленный   срок,   Должник   выплачивает

Кредитору пеню в размере ___ % за каждый день просрочки.

                       4. Заключительные положения

     4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента  его  подписания

Сторонами.

     4.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в

связи с  ним,  будут  решаться  Сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения    согласия    спор    передается    на    рассмотрение    в

__________________________________________________________ (указать суд).

     4.3.  Любые  изменения  и   дополнения   к   настоящему   Соглашению

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     4.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Соглашению

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     4.5. Во всем, что  не  оговорено  в  настоящем  Соглашении,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     4.6. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации стороны информируют друг друга в письменном виде  в  ______

срок.

     4.7. Настоящее Соглашение и приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                     Соглашение о замене обязательств

                   (Новация в вексельное обязательство)

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый в  дальнейшем "Кредитор", с одной стороны, и ________________

 _________________________________________ в лице ______________________,

    (наименование организации, ее                   (должность, Ф.И.О)

     организационно-правовая форма)

 действующего на основании _____________________________________________,

 именуемый     в   дальнейшем  "Должник",   с   другой стороны, заключили

 настоящее Соглашение о нижеследующем.

                          1. Предмет Соглашения

     1.1. Должник настоящим подтверждает задолженность перед Кредитором в

сумме ___________________________, по договору  ________________________,

подписанному Должником и Кредитором в  г. ______"____"_____________ года.

     1.2. Настоящим  Стороны  в  соответствии  с  пунктом  1  статьи  414

Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  договариваются   о   замене

обязательств Должника, вытекающих из договора, указанного  в  пункте  1.1

настоящего Соглашения, на обязательство  передать  Кредитору  вексель  на

условиях настоящего Соглашения.

     1.3. Обязательства Должника уплатить денежные  средства,  вытекающие

из договора, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения,  прекращаются

с  момента  подписания  Акта  приема-передачи  векселя,  предусмотренного

пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

                      2. Права и обязанности сторон

     2.1. Должник в течение ___  дней  с  момента  подписания  настоящего

Соглашения обязуется передать  Кредитору  вексель,  отвечающий  следующим

требованиям:

     1) Вексель должен  быть  простым,  векселедателем  должен  выступать

Должник.

     2) Вексель должен  содержать  все  обязательные  реквизиты  простого

векселя, в соответствии с правилами пункта  75  раздела  II  Положения  о

переводном и простом векселе, утвержденного Постановлением ЦИК и СНК СССР

от 07.08.37 г. N 104/1341 "О введении в действие Положения о переводном и

простом векселе".

     3) Вексель должен быть выдан сроком по предъявлении и  датирован  не

ранее даты подписания настоящего Соглашения.

     4) Сумма векселя составляет __________________ долларов США.

     5) Вексель не должен содержать:

     - оговорку эффективного платежа в какой-либо иностранной валюте  или

в валюте векселя;

     - оговорку "Не приказу" или иное аналогичное по смыслу выражение.

     Вексель   передается   по   Акту   приема-передачи,   подписываемому

уполномоченными  представителями  обеих  Сторон,  в  момент   фактической

передачи векселя.

     2.2.  Кредитор  обязан  принять  вексель,  отвечающий   требованиям,

установленным п.2.1 настоящего Соглашения.

                       3. Заключительные положения

     3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента  его  подписания

Сторонами.

     3.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в

связи с  ним,  будут  решаться  Сторонами  путем  переговоров.  В  случае

недостижения    согласия    спор    передается    на    рассмотрение    в

__________________________________________________________ (указать суд).

     3.3.  Любые  изменения  и   дополнения   к   настоящему   Соглашению

действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны

уполномоченными представителями обеих Сторон.

     3.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Соглашению

становятся  его   неотъемлемыми   частями   с   момента   их   подписания

уполномоченными представителями обеих сторон.

     3.5. Во всем, что  не  оговорено  в  настоящем  Соглашении,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

     3.6. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или

реорганизации  Стороны  информируют  друг  друга  в  письменном  виде   в

________ срок.

     3.7. Настоящее Соглашение и приложения  к  нему  составлены  в  двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру

для каждой из Сторон.

                   Адреса и банковские реквизиты сторон

                              Подписи сторон

                               Доверенность

 г. _______________                                 "____" ___________ г.

 ________________________________________________________________________

     полное наименование и организационно-правовая форма организации

 (далее - Организация) в лице  Генерального директора __________________,

 действующего на основании Устава, доверяет ____________________________,

                                              фамилия, имя, отчество

                                                  представителя

 (паспорт _______________ , выдан  _____________________________________,

 место  регистрации: ___________________________________________________)

 (далее - представитель)

      1. Действовать от имени и представлять интересы  Организации  перед

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

      при заключении следующих договоров:________________________________

________________________________________________________________________.

     2. В рамках  настоящей  доверенности  представителю  предоставляется

право:

     - подписывать от  имени  Организации  договоры,  указанные  в    п.1

настоящей доверенности, а также все приложения к ним и прочие  документы,

связанные с заключением договоров;

     - вести переговоры;

     - совершать все необходимые  действия,  связанные  с  осуществлением

полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью.

     Доверенность выдана сроком на одиннадцать месяцев.

     Полномочия по настоящей доверенности не могут быть  переданы  другим

лицам.

     Подпись представителя ___________________________  заверяю

     Генеральный директор                      ___________________

                                                      М.П.

Беседин Д.Р.

Горелова Т.В.,

Нарежный В.В.

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 28      Главы: <   23.  24.  25.  26.  27.  28.