Между ООО и ОАО заключен в январе 2013 г. договор подряда, в силу которого ООО обязалось выполнить на объекте ОАО работы по электроснабжению и наружному электроосвещению. Сторонами согласована стоимость подрядных работ, а также срок начала и окончания выполнения работ. Договором предусмотрено, что, если подрядчиком нарушаются сроки, установленные договором подряда, заказчик имеет право отказаться от исполнения договора

Так как подрядчик нарушил сроки начала выполнения и окончания указанных работ, заказчик в апреле 2013 г. отказался от исполнения договора, о чем письменно уведомил подрядчика (уведомление получено подрядчиком 17.04.2013). Подрядчик принял отказ и работы прекратил.

В мае 2014 г. ООО, полагая, что ОАО неправомерно отказалось от исполнения договора подряда, обратилось в арбитражный суд с соответствующим исковым заявлением.

Нарушен ли срок исковой давности при обращении ООО в мае 2014 г. в арбитражный суд с требованием о неправомерности одностороннего отказа ОАО от исполнения договора подряда?

Ответ: В случае если ООО (подрядчик) обратилось в мае 2014 г. в арбитражный суд с требованием о неправомерности одностороннего отказа ОАО (заказчика) от исполнения договора подряда при условии, что на момент обращения в арбитражный суд прошло более года с момента одностороннего отказа заказчика от исполнения договора подряда, срок исковой давности считается истекшим.

Обоснование: Согласно п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота, регулирует в том числе договорные и иные обязательства.

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ).

На основании п. 1 ст. 154 ГК РФ сделки могут быть двух - или многосторонними (договоры) и односторонними.

Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК РФ).

В силу ст. 155 ГК РФ односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку. Она может создавать обязанности для других лиц лишь в случаях, установленных законом либо соглашением с этими лицами.

Статья 156 ГК РФ предусматривает, что к односторонним сделкам соответственно применяются общие положения об обязательствах и о договорах, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки.

На основании п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и тому подобное, либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором (п. 1 ст. 450 ГК РФ).

Пункт 2 ст. 450 ГК РФ предусматривает, что по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В силу п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пункт 2 ст. 715 ГК РФ предусматривает, что, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Односторонний отказ от исполнения договора в силу п. 2 ст. 715 ГК РФ является правом истца при наличии определенных условий, предусмотренных законом, совершить данный отказ, который влечет расторжение договора в силу самого факта его осуществления (п. 3 ст. 450 ГК РФ). Иными словами, односторонний отказ от исполнения договора является односторонней сделкой, не требующей одобрения другой стороной, которая может быть совершена при определенных законом условиях (Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2013 по делу N А45-925/2013).

Статья 195 ГК РФ признает исковой давностью срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Общий срок исковой давности составляет три года (п. 1 ст. 196 ГК РФ), но для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком (п. 1 ст. 197 ГК РФ).

На основании п. 2 ст. 181 ГК РФ срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

Поскольку односторонний отказ от исполнения договора является односторонней сделкой, такая сделка является оспоримой и по правилам п. 2 ст. 181 ГК РФ срок исковой давности составляет один год (Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 07.11.2011 по делу N А45-3552/2011, Третьего арбитражного апелляционного суда от 28.04.2012 по делу N А33-17239/2011).

Руководствуясь изложенным, обращение ООО в мае 2014 г. в арбитражный суд с требованием о неправомерности отказа ОАО от исполнения договора подряда, односторонний отказ от исполнения которого был заявлен (и получен подрядчиком) в апреле 2013 г., свидетельствует о том, что направление ООО в арбитражный суд искового заявления осуществлено с нарушением срока исковой давности.

М. Ю.Мордасов

Юридическая компания "Юново"

06.06.2014