По материалам Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

(Весенева Н.)

("Хозяйство и право", 1995, N 8)

Текст документа

ПО МАТЕРИАЛАМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Н. ВЕСЕНЕВА

Н. Весенева, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Между акционерным обществом закрытого типа "Винзили" и индивидуальным частным предприятием "Старт" был заключен договор.

Согласно его условиям акционерное общество должно было изготовить и отгрузить, а ИЧП "Старт" принять и оплатить 15 четырехкомнатных домов со строительной системой.

Пунктом 2 договора было предусмотрено, что расходы по перевозке оплачивает покупатель продукции.

Кроме того, поставщик обязан был отгрузить эту продукцию в течение 30 дней с момента поступления средств на его расчетный счет. Покупатель же, со своей стороны, должен был оплатить продукцию в течение 30 дней с момента подписания договора.

Покупатель направил в обслуживающий его банк заявление на сумму, в которую, помимо стоимости домов, входили и расходы по уплате железнодорожного тарифа.

Поставщик нарушил условия заключенного договора и отгружал продукцию в течение нескольких месяцев.

При расчете за поставленную продукцию между сторонами возник спор: на кого должны быть возложены расходы, связанные с уплатой железнодорожного тарифа, так как его размер значительно увеличился.

Эти требования о взыскании убытков, вызванных уплатой железнодорожного тарифа, и были предметом рассмотрения арбитражного суда.

Изучив все материалы дела и установив, что поставка производилась с нарушением сроков по вине самого поставщика, суд счел возможным отнести эти убытки на самого поставщика.

При этом суд исходил из того, что эти убытки не могут быть возложены на покупателя, своевременно исполнившего свои договорные обязательства.

------------------------------------------------------------------

Название документа