Глава 37. Подряд

                     § 1. Общие положения о подряде

     Статья 702. Договор подряда

     1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по

заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат

заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

     2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд,

подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для

государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются,

если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

 См. комментарий к статье 702 настоящего Кодекса

     Статья 703. Работы, выполняемые по договору подряда

     1. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку)

вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

     2. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик

передает права на нее заказчику.

     3. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет

способы выполнения задания заказчика.

 См. комментарий к статье 703 настоящего Кодекса

     Статья 704. Выполнение работы иждивением подрядчика

     1. Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением

подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

     2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных

им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования,

обремененных правами третьих лиц.

 См. комментарий к статье 704 настоящего Кодекса

     Статья 705. Распределение рисков между сторонами

     1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или

договором подряда:

     риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования,

переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения

договора имущества несет предоставившая их сторона;

     риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной

работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.

     2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные

в пункте 1 настоящей статьи, несет сторона, допустившая просрочку.

 См. комментарий к статье 705 настоящего Кодекса

     Статья 706. Генеральный подрядчик и субподрядчик

     1. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика

выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь

к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае

подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

     2. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика

в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед

заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в

исполнении договора.

     3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии

с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком

- ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств

по договору подряда.

     Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик

не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров,

заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.

     4. С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры

на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица

несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно

перед заказчиком.

 См. комментарий к статье 706 настоящего Кодекса

     Статья 707. Участие в исполнении работы нескольких лиц

     1. Если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или более,

при неделимости предмета обязательства они признаются по отношению к заказчику

солидарными должниками и соответственно солидарными кредиторами.

     2. При делимости предмета обязательства, а также в других случаях, предусмотренных

законом, иными правовыми актами или договором, каждое из указанных в пункте

1 настоящей статьи лиц приобретает права и несет обязанности по отношению

к заказчику в пределах своей доли (статья 321).

 См. комментарий к статье 707 настоящего Кодекса

     Статья 708. Сроки выполнения работы

     1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения

работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены

также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

     Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено

договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного,

так и промежуточных сроков выполнения работы.

     2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки

выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных

договором.

 Федеральным законом от 17 декабря 1999 г. N 213-ФЗ в пункт 3 статьи 708 настоящего

Кодекса внесены изменения

 См. текст пункта в предыдущей редакции

     3. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки

исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также

иных установленных договором подряда сроков.

 См. комментарий к статье 708 настоящего Кодекса

     Статья 709. Цена работы

     1. В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или

способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется

в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

     2. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и

причитающееся ему вознаграждение.

     3. Цена работы может быть определена путем составления сметы.

     В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной

подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с

момента подтверждения ее заказчиком.

     4. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии

других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

     5. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по

этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы,

подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не

согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе

отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика

уплаты ему цены за выполненную часть работы.

     Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения

указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право

на оплату работы по цене, определенной в договоре.

     6. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик

ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда

исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ

или необходимых для этого расходов.

     При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных

подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя

было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать

увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование

- расторжения договора в соответствии со статьей 451 настоящего Кодекса.

 См. комментарий к статье 709 настоящего Кодекса

     Статья 710. Экономия подрядчика

     1. В случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех,

которые учитывались при определении цены работы, подрядчик сохраняет право

на оплату работ по цене, предусмотренной договором подряда, если заказчик

не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных

работ.

     2. В договоре подряда может быть предусмотрено распределение полученной

подрядчиком экономии между сторонами.

 См. комментарий к статье 710 настоящего Кодекса

     Статья 711. Порядок оплаты работы

     1. Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной

работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную

цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа

выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика

досрочно.

     2. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только

в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

 См. комментарий к статье 711 настоящего Кодекса

     Статья 712. Право подрядчика на удержание

     При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо

иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда,

подрядчик имеет право на удержание в соответствии со статьями 359 и 360 настоящего

Кодекса результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной

для переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого

оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих

сумм.

 См. комментарий к статье 712 настоящего Кодекса

     Статья 713. Выполнение работы с использованием материала заказчика

     1. Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал

экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет

об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия

заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика

неиспользованного материала.

     2. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат

оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного

в договоре подряда использования, а при отсутствии в договоре соответствующего

условия не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками

предоставленного заказчиком материала, подрядчик вправе потребовать оплаты

выполненной им работы.

     3. Подрядчик может осуществить право, указанное в пункте 2 настоящей

статьи, в случае, если докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены

при надлежащей приемке подрядчиком этого материала.

 См. комментарий к статье 713 настоящего Кодекса

     Статья 714. Ответственность подрядчика за несохранность предоставленного

заказчиком имущества

     Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком

материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного

имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора

подряда.

 См. комментарий к статье 714 настоящего Кодекса

     Статья 715. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком

     1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой

подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

     2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда

или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится

явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать

возмещения убытков.

     3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет

выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный

срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный

срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление

работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

 См. комментарий к статье 715 настоящего Кодекса

     Статья 716. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика

     1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения

от него указаний приостановить работу при обнаружении:

     непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала,

оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки)

вещи;

     возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний

о способе исполнения работы;

     иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности

или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее

завершения в срок.

     2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных

в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения

указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа

на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении

работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих

требований ссылаться на указанные обстоятельства.

     3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение

со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи,

в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование,

техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь,

не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых

мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться

от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением

убытков.

 См. комментарий к статье 716 настоящего Кодекса

     Статья 717. Отказ заказчика от исполнения договора подряда

     Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое

время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив

подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной

до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик

также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора

подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью

цены, выплаченной за выполненную работу.

 См. комментарий к статье 717 настоящего Кодекса

     Статья 718. Содействие заказчика

     1. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором

подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

     При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать

возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные

простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной

в договоре цены работы.

     2. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным

вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату

ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.

 См. комментарий к статье 718 настоящего Кодекса

     Статья 719. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору

подряда

     1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить

в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда,

в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации

или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора

подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих

о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный

срок (статья 328).

     2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии

обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от

исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

 См. комментарий к статье 719 настоящего Кодекса

     Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком

     1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором

подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее

результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат

работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

     2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе

ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем

приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления

требования об их устранении.

     3. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший

работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые

могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

     4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора

подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном

способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно

скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по

их обнаружении.

     5. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков

выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть

назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением

случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора

подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения

экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны

поровну.

     6. Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика

от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня,

когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику,

и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика продать результат

работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей,

внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 настоящего

Кодекса.

     7. Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло за

собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной (переработанной

или обработанной) вещи признается перешедшим к заказчику в момент, когда передача

вещи должна была состояться.

 См. комментарий к статье 720 настоящего Кодекса

     Статья 721. Качество работы

     1. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям

договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям,

обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено

законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы

должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре

или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного

срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое

использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата

работы такого рода.

     2. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке

предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда,

подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу,

соблюдая эти обязательные требования.

     Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу,

отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными

обязательными для сторон требованиями.

 См. комментарий к статье 721 настоящего Кодекса

     Статья 722. Гарантия качества работы

     1. В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или

обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок,

результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать

условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).

     2. Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором

подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

 См. комментарий к статье 722 настоящего Кодекса

     Статья 723. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы

     1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора

подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают

его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии

в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования,

заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему

выбору потребовать от подрядчика:

     безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

     соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

     возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика

устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

     2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает,

безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой

исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный

ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.

     3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки

результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены

либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от

исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

     4. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности

за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано,

что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия

подрядчика.

     5. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает

за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего

качества (статья 475).

 См. комментарий к статье 723 настоящего Кодекса

     Статья 724. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы

     1. Если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе

предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы,

при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей.

     2. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок,

требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены

заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах

двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены

законом, договором или обычаями делового оборота.

     3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата

работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

     4. В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет

менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении

гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, предусмотренного пунктом

5 настоящей статьи, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет,

что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам,

возникшим до этого момента.

     5. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт

1 статьи 722) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы

был принят или должен был быть принят заказчиком.

     6. К исчислению гарантийного срока по договору подряда применяются соответственно

правила, содержащиеся в пунктах 2 и 4 статьи 471 настоящего Кодекса, если

иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, соглашением сторон

или не вытекает из особенностей договора подряда.

 См. комментарий к статье 724 настоящего Кодекса

     Статья 725. Давность по искам о ненадлежащем качестве работы

     1. Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим

качеством работы, выполненной по договору подряда, составляет один год, а

в отношении зданий и сооружений определяется по правилам статьи 196 настоящего

Кодекса.

     2. Если в соответствии с договором подряда результат работы принят заказчиком

по частям, течение срока исковой давности начинается со дня приемки результата

работы в целом.

     3. Если законом, иными правовыми актами или договором подряда установлен

гарантийный срок и заявление по поводу недостатков результата работы сделано

в пределах гарантийного срока, течение срока исковой давности, указанного

в пункте 1 настоящей статьи, начинается со дня заявления о недостатках.

 См. комментарий к статье 725 настоящего Кодекса

     Статья 726. Обязанность подрядчика передать информацию заказчику

     Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию,

касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда,

если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее

невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

 См. комментарий к статье 726 настоящего Кодекса

     Статья 727. Конфиденциальность полученной сторонами информации

     Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по договору подряда

получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях,

в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться

как коммерческая тайна (статья 139), сторона, получившая такую информацию,

не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.

     Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением

сторон.

 См. комментарий к статье 727 настоящего Кодекса

     Статья 728. Возвращение подрядчиком имущества, переданного заказчиком

     В случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или пункта

3 статьи 723 настоящего Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан

возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную

для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному

заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить стоимость

материалов, оборудования и иного имущества.

 См. комментарий к статье 728 настоящего Кодекса

     Статья 729. Последствия прекращения договора подряда до приемки результата

работы

     В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным

законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной

подрядчиком (пункт 1 статьи 720), заказчик вправе требовать передачи ему результата

незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат.

 См. комментарий к § 1 главы 37 Гражданского кодекса РФ

 См. комментарий к статье 729 настоящего Кодекса

                           § 2. Бытовой подряд

     Статья 730. Договор бытового подряда

     1. По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую

предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина

(заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или

другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить

работу.

     2. Договор бытового подряда является публичным договором (статья 426).

     3. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим

Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты,

принятые в соответствии с ними.

 См. комментарий к статье 730 настоящего Кодекса

     Статья 731. Гарантии прав заказчика

     1. Подрядчик не вправе навязывать заказчику включение в договор бытового

подряда дополнительной работы или услуги. Заказчик вправе отказаться от оплаты

работы или услуги, не предусмотренной договором.

     2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения

договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально

части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора,

и возместив подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения

договора, если они не входят в указанную часть цены работы. Условия договора,

лишающие заказчика этого права, ничтожны.

 См. комментарий к статье 731 настоящего Кодекса

     Статья 732. Предоставление заказчику информации о предлагаемой работе

     1. Подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда предоставить

заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах

и об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить заказчику по его

просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения. Если

по характеру работы это имеет значение, подрядчик должен указать заказчику

конкретное лицо, которое будет ее выполнять.

 Федеральным законом от 17 декабря 1999 г. N 213-ФЗ пункт 2 статьи 732 настоящего

Кодекса изложен в новой редакции

 См. текст пункта в предыдущей редакции

     2. Если заказчику не предоставлена возможность незамедлительно получить

в месте заключения договора бытового подряда информацию о работе, указанную

в пункте 1 настоящей статьи, он вправе потребовать от подрядчика возмещения

убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения договора (пункт

4 статьи 445).

     Заказчик вправе требовать расторжения заключенного договора бытового

подряда без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случаях,

когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от подрядчика информации

был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые

имел в виду заказчик.

     Подрядчик, не предоставивший заказчику информации о работе, указанной

в пункте 1 настоящей статьи, несет ответственность и за те недостатки работы,

которые возникли после ее передачи заказчику вследствие отсутствия у него

такой информации.

 См. комментарий к статье 732 настоящего Кодекса

     Статья 733. Выполнение работы из материала подрядчика

     1. Если работа по договору бытового подряда выполняется из материала

подрядчика, материал оплачивается заказчиком при заключении договора полностью

или в части, указанной в договоре, с окончательным расчетом при получении

заказчиком выполненной подрядчиком работы.

     В соответствии с договором материал может быть предоставлен подрядчиком

в кредит, в том числе с условием оплаты заказчиком материала в рассрочку.

     2. Изменение после заключения договора бытового подряда цены предоставленного

подрядчиком материала не влечет перерасчета.

 См. комментарий к статье 733 настоящего Кодекса

     Статья 734. Выполнение работы из материала заказчика

     Если работа по договору бытового подряда выполняется из материала заказчика,

в квитанции или ином документе, выдаваемых подрядчиком заказчику при заключении

договора, должны быть указаны точное наименование, описание и цена материала,

определяемая по соглашению сторон. Оценка материала в квитанции или ином аналогичном

документе может быть впоследствии оспорена заказчиком в суде.

 См. комментарий к статье 734 настоящего Кодекса

     Статья 735. Цена и оплата работы

     Цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сторон

и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными

органами. Работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком.

С согласия заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора

полностью или путем выдачи аванса.

 См. комментарий к статье 735 настоящего Кодекса

     Статья 736. Предупреждение заказчика об условиях использования выполненной

работы

     При сдаче работы заказчику подрядчик обязан сообщить ему о требованиях,

которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования

результата работы, а также о возможных для самого заказчика и других лиц последствиях

несоблюдения соответствующих требований.

 Федеральным законом от 17 декабря 1999 г. N 213-ФЗ в статью 737 настоящего

Кодекса внесены изменения

 См. текст статьи в предыдущей редакции

 См. комментарий к статье 736 настоящего Кодекса

     Статья 737. Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе

     1. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы

или после его приемки в течение гарантийного срока, а если он не установлен,

- разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущества - пяти

лет) со дня приемки результата работы, заказчик вправе по своему выбору осуществить

одно из предусмотренных в статье 723 настоящего Кодекса прав либо потребовать

безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов

на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.

     2. В случае обнаружения существенных недостатков результата работы заказчик

вправе предъявить подрядчику требование о безвозмездном устранении таких недостатков,

если докажет, что они возникли до принятия результата работы заказчиком или

по причинам, возникшим до этого момента. Это требование может быть предъявлено

заказчиком, если указанные недостатки обнаружены по истечении двух лет (для

недвижимого имущества - пяти лет) со дня принятия результата работы заказчиком,

но в пределах установленного для результата работы срока службы или в течение

десяти лет со дня принятия результата работы заказчиком, если срок службы

не установлен.

     3. При невыполнении подрядчиком требования, указанного в пункте 2 настоящей

статьи, заказчик вправе в течение того же срока потребовать либо возврата

части цены, уплаченной за работу, либо возмещения расходов, понесенных в связи

с устранением недостатков заказчиком своими силами или с помощью третьих лиц

либо отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных

убытков.

 См. комментарий к статье 737 настоящего Кодекса

     Статья 738. Последствия неявки заказчика за получением результата работы

     В случае неявки заказчика за получением результата выполненной работы

или иного уклонения заказчика от его приемки подрядчик вправе, письменно предупредив

заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать

результат работы за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся

подрядчику платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327

настоящего Кодекса.

 См. комментарий к статье 738 настоящего Кодекса

     Статья 739. Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения

работы по договору бытового подряда

     В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору

бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными

покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 настоящего Кодекса.

 См. комментарий к § 2 главы 37 Гражданского кодекса РФ

 См. комментарий к статье 739 настоящего Кодекса

                        § 3. Строительный подряд

 См. Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда (приложение

к письму Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 января 2000 г. N 51)

     Статья 740. Договор строительного подряда

     1. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный

договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить

иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые

условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную

цену.

     2. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию

предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта,

а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных

со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются

также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не

предусмотрено договором.

     В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность

обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного

в договоре срока.

     3. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы

для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика),

к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей

главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

 См. комментарий к статье 740 настоящего Кодекса

     Статья 741. Распределение риска между сторонами

     1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства,

составляющего предмет договора строительного подряда, до приемки этого объекта

заказчиком несет подрядчик.

     2. Если объект строительства до его приемки заказчиком погиб или поврежден

вследствие недоброкачественности предоставленного заказчиком материала (деталей,

конструкций) или оборудования либо исполнения ошибочных указаний заказчика,

подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ

при условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 1

статьи 716 настоящего Кодекса.

 См. комментарий к статье 741 настоящего Кодекса

     Статья 742. Страхование объекта строительства

     1. Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность

стороны, на которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения

объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых

при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства

вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски.

     Сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию, должна предоставить

другой стороне доказательства заключения ею договора страхования на условиях,

предусмотренных договором строительного подряда, включая данные о страховщике,

размере страховой суммы и застрахованных рисках.

     2. Страхование не освобождает соответствующую сторону от обязанности

принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

 См. комментарий к статье 742 настоящего Кодекса

     Статья 743. Техническая документация и смета

     1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы

в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание

работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену

работ.

     При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается,

что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации

и в смете.

     2. Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание

технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон

и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.

     3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической

документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных

работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом

заказчику.

     При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти

дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для

этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением

убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от

возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении

дополнительных работ.

     4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей

статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных

работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных

действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление

работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

     5. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ

подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не

входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть

выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам.

 См. комментарий к статье 743 настоящего Кодекса

     Статья 744. Внесение изменений в техническую документацию

     1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии,

если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти

процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера

предусмотренных в договоре строительного подряда работ.

     2. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного

в пункте 1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной

сторонами дополнительной сметы.

     3. Подрядчик вправе требовать в соответствии со статьей 450 настоящего

Кодекса пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость

работ превысила смету не менее чем на десять процентов.

     4. Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, которые понесены

им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

 См. комментарий к статье 744 настоящего Кодекса

     Статья 745. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

     1. Обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе

деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором

строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом

или в определенной части осуществляет заказчик.

     2. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение строительства, несет

ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных

ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если

не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за

которые отвечает другая сторона.

     3. В случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных

заказчиком материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых

работ и отказа заказчика от их замены подрядчик вправе отказаться от договора

строительного подряда и потребовать от заказчика уплаты цены договора пропорционально

выполненной части работ.

 См. комментарий к статье 745 настоящего Кодекса

     Статья 746. Оплата работ

     1. Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере,

предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или

договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в

законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711

настоящего Кодекса.

     2. Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ

единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.

 См. комментарий к статье 746 настоящего Кодекса

     Статья 747. Дополнительные обязанности заказчика по договору строительного

подряда

     1. Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земельный

участок. Площадь и состояние предоставляемого земельного участка должны соответствовать

содержащимся в договоре строительного подряда условиям, а при отсутствии таких

условий обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение

в срок.

     2. Заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором строительного

подряда, передавать подрядчику в пользование необходимые для осуществления

работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес,

временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и оказывать

другие услуги.

     3. Оплата предоставленных заказчиком услуг, указанных в пункте 2 настоящей

статьи, осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных договором

строительного подряда.

 См. комментарий к статье 747 настоящего Кодекса

     Статья 748. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ по договору

строительного подряда

     1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством

выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных

подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов

заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность

подрядчика.

     2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением

работ отступления от условий договора строительного подряда, которые могут

ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить

об этом подрядчику. Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право

в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

     3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания

заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора строительного

подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность

подрядчика.

     4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться

на то, что заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме

случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена

на заказчика законом.

 См. комментарий к статье 748 настоящего Кодекса

     Статья 749. Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении

прав и выполнении обязанностей заказчика

     Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и

принятия от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком может заключить

самостоятельно без согласия подрядчика договор об оказании заказчику услуг

такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией). В этом

случае в договоре строительного подряда определяются функции такого инженера

(инженерной организации), связанные с последствиями его действий для подрядчика.

 См. комментарий к статье 749 настоящего Кодекса

     Статья 750. Сотрудничество сторон в договоре строительного подряда

     1. Если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются

препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая

из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению

таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право

на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не

были устранены.

     2. Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей, указанных в

пункте 1 настоящей статьи, подлежат возмещению другой стороной в случаях,

когда это предусмотрено договором строительного подряда.

 См. комментарий к статье 750 настоящего Кодекса

     Статья 751. Обязанности подрядчика по охране окружающей среды и обеспечению

безопасности строительных работ

     1. Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним

работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей

среды и о безопасности строительных работ.

     Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

     2. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы

и оборудование, предоставленные заказчиком, или выполнять его указания, если

это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране

окружающей среды и безопасности строительных работ.

 См. комментарий к статье 751 настоящего Кодекса

     Статья 752. Последствия консервации строительства

     Если по не зависящим от сторон причинам работы по договору строительного

подряда приостановлены и объект строительства законсервирован, заказчик обязан

оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы,

а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией

строительства, с зачетом выгод, которые подрядчик получил или мог получить

вследствие прекращения работ.

 См. комментарий к статье 752 настоящего Кодекса

     Статья 753. Сдача и приемка работ

     1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата

выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено

договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

     2. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой

счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда.

     В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке

результата работ должны участвовать представители государственных органов

и органов местного самоуправления.

     3. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ,

несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли

не по вине подрядчика.

     4. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются

актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания

акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

     Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан

судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта

признаны им обоснованными.

     5. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного

подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке

результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях

приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных

испытаний.

     6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения

недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной

в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком

или заказчиком.

 См. комментарий к статье 753 настоящего Кодекса

     Статья 754. Ответственность подрядчика за качество работ

     1. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления

от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных

для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных

в технической документации показателей объекта строительства, в том числе

таких, как производственная мощность предприятия.

     При реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т.п.) здания

или сооружения на подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю

прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

     2. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия заказчика

мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли

на качество объекта строительства.

 См. комментарий к статье 754 настоящего Кодекса

     Статья 755. Гарантии качества в договоре строительного подряда

     1. Подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда,

гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации

показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором

строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом

гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон.

     2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные

в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие

нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или

неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком

или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного

самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

     3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении

которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые

отвечает подрядчик.

     4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных

в пункте 1 статьи 754 настоящего Кодекса, заказчик должен заявить о них подрядчику

в разумный срок по их обнаружении.

 См. комментарий к статье 755 настоящего Кодекса

     Статья 756. Сроки обнаружения ненадлежащего качества строительных работ

     При предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата

работ, применяются правила, предусмотренные пунктами 1 - 5 статьи 724 настоящего

Кодекса.

     При этом предельный срок обнаружения недостатков, в соответствии с пунктами

2 и 4 статьи 724 настоящего Кодекса, составляет пять лет.

 См. комментарий к статье 756 настоящего Кодекса

     Статья 757. Устранение недостатков за счет заказчика

     1. Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность

подрядчика устранять по требованию заказчика и за его счет недостатки, за

которые подрядчик не несет ответственности.

     2. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в

пункте 1 настоящей статьи, в случаях, когда устранение недостатков не связано

непосредственно с предметом договора либо не может быть осуществлено подрядчиком

по не зависящим от него причинам.

 См. комментарий к § 3 главы 37 Гражданского кодекса РФ

 См. комментарий к статье 757 настоящего Кодекса

       § 4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ

     Статья 758. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских

работ

     По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик

(проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую

документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется

принять и оплатить их результат.

 См. комментарий к статье 758 настоящего Кодекса

     Статья 759. Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских

работ

     1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные

исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание

на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено

подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента

его утверждения заказчиком.

     2. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других

исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе

отступить от них только с согласия заказчика.

 См. комментарий к статье 759 настоящего Кодекса

     Статья 760. Обязанности подрядчика

     1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

подрядчик обязан:

     выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными

на проектирование и договором;

     согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости

вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами

местного самоуправления;

     передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских

работ.

     Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам

без согласия заказчика.

     2. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских

работ гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать

выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком

технической документации.

 См. комментарий к статье 760 настоящего Кодекса

     Статья 761. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных

и изыскательских работ

     1. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских

работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации

и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии

в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного

на основе технической документации и данных изыскательских работ.

     2. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских

работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую

документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские

работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или

договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено

иное.

 См. комментарий к статье 761 настоящего Кодекса

     Статья 762. Обязанности заказчика

     По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик

обязан, если иное не предусмотрено договором:

     уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех

работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ;

     использовать техническую документацию, полученную от подрядчика, только

на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию

третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика;

     оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских

работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;

     участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации

с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;

     возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных

данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств,

не зависящих от подрядчика;

     привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику

третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации

или выполненных изыскательских работ.

 См. комментарий к § 4 главы 37 Гражданского кодекса РФ

 См. комментарий к статье 762 настоящего Кодекса

             § 5. Подрядные работы для государственных нужд

     Статья 763. Государственный контракт на выполнение подрядных работ для

государственных нужд

     1. Подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские

работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения потребностей Российской

Федерации или субъекта Российской Федерации и финансируемые за счет средств

соответствующих бюджетов и внебюджетных источников, осуществляются на основе

государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных

нужд.

     2. По государственному контракту на выполнение подрядных работ для государственных

нужд (далее - государственный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные,

проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного

и непроизводственного характера работы и передать их государственному заказчику,

а государственный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить

их или обеспечить их оплату.

 См. комментарий к статье 763 настоящего Кодекса

     Статья 764. Стороны в государственном контракте

     По государственному контракту государственным заказчиком выступают государственный

орган, обладающий необходимыми инвестиционными ресурсами, или организация,

наделенная соответствующим государственным органом правом распоряжаться такими

ресурсами, а подрядчиком - юридическое лицо или гражданин.

 См. комментарий к статье 764 настоящего Кодекса

     Статья 765. Основания и порядок заключения государственного контракта

     Основания и порядок заключения государственного контракта определяются

в соответствии с положениями статей 527 и 528 настоящего Кодекса.

 См. комментарий к статье 765 настоящего Кодекса

     Статья 766. Содержание государственного контракта

     1. Государственный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости

подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке

финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств

сторон.

     2. В случае, когда государственный контракт заключается по результатам

конкурса на размещение заказа на подрядные работы для государственных нужд,

условия государственного контракта определяются в соответствии с объявленными

условиями конкурса и представленным на конкурс предложением подрядчика, признанного

победителем конкурса.

 См. комментарий к статье 766 настоящего Кодекса

     Статья 767. Изменение государственного контракта

     1. При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном

порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных

работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие

условия выполнения работ. Подрядчик вправе требовать от государственного заказчика

возмещения убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ.

     2. Если иное не предусмотрено законом, изменения государственного контракта,

не связанные с обстоятельствами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются

по соглашению сторон.

 См. комментарий к статье 767 настоящего Кодекса

     Статья 768. Правовое регулирование государственного контракта

     К отношениям по государственным контрактам на выполнение подрядных работ

для государственных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется

закон о подрядах для государственных нужд.

 См. комментарий к § 5 главы 37 Гражданского кодекса РФ

 См. комментарий к статье 768 настоящего Кодекса